#cделаноВЕСТИМО: Юридические инструкции для юристов
Образцы договоров и судебных документов
Татьяна Григорьева

© Татьяна Григорьева, 2021

ISBN 978-5-0053-2426-9

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

#cделаноВЕСТИМО: Юридические инструкции для молодых специалистов-юрисконсультов.

Раздел I. Вместо предисловия. #cделаноВЕСТИМО

№1. Может ли штатный юрист реально помогать своему работодателю зарабатывать деньги? Например, при обосновании увеличения цены государственного контракта

* Участие штатного юриста в зарабатывании денег для фирмы, например, путем правового обоснования увеличения цены Государственного Контракта. Данное правовое обоснование было составлено в мае 2015 г. с учетом действовавшего на тот момент законодательства. Вопрос в том, влияет ли работа юриста на результаты финансово-хозяйственной деятельности фирмы, и каким образом это отражается на его заработной плате и бонусах, прошу поделиться своим опытом и наблюдениями.

«

Объект культурного наследия:

Заказчик: ФГБУ»»

Открытый конкурс на право заключения договора на выполнение работ по завершению реставрации и приспособления ………….по объекту «» – Реконструкция объектов. Реставрация с приспособлением. Извещение от – г. Конкурсная Документация о проведении открытого конкурса была опубликована – г.

Государственный Контракт №_________________ от ____________________________, ранее именованный Договором подряда от – 2013 г.№-

1. На основании следующей документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия

Разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия в соответствии с Методическими Указаниями

по порядку проведения противоаварийных, ремонтно-реставрационных, консервационных работ, работ по приспособлению объекта культурного наследия в рамках реализации организационно-финансового плана ФЦП Федеральной Целевой Программы «Культура России» (2012 – 2018 годы)» Письмо> Минкультуры России от 25.01.2013 Согласно Авторским листам в производство работ, а также Журналу авторского надзора – выданного _________________________________________________ и обязательного к исполнению для Подрядчика по Государственному контракту ____________________________________________- заключенному с Заказчиком;

3) Подписанным между сторонами Государственного Контракта Актам и Справкам по форме КС-2, КС-3 на общую сумму = ___________________________________________________ руб.;

и в полном соответствии с Письмом Минкультуры России от 25.01.2013 N 446-01-56/10-НМ <О направлении Методических указаний по вопросам реализации федеральной целевой программы «Культура России (2012 – 2018 годы)»;

в целях проведения комплекса работ по реставрации объекта культурного наследия по исполнению направления IV «Направление по сохранению культурного наследия» Федеральной Целевой Программе «КУЛЬТУРА РОССИИ (2012 – 2018 ГОДЫ)», (раздел «Реставрация объектов культурного наследия народов Российской Федерации» —

см. Постановление Правительства Российской Федерации от 3 марта 2012 г. N 186 «О Приложению N 6 к федеральной целевой программе «Культура России (2012 – 2018 годы)» – Перечень мероприятий и объемы финансирования федеральной целевой программы «Культура России (2012 – 2018 годы)» по направлениям, разделам, пунктам), —

были выполнены следующие работы по сохранению объекта культурного наследия помимо указанных в Приложении №2 к Техническому заданию, а именно:

–

–

–

–

которые по существу своей направленности являются ремонтно-реставрационными работами на объекте культурного наследия – так, согласно ст. 40

Федерального Закона РФ от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов

Российской Федерации» как меры, направленные на обеспечение физической сохранности

и сохранение историко-культурной ценности объекта культурного наследия»,

рассматриваемые как комплекс работ с целью воссоздания и сохранения объекта культурного

наследия,

и потому по смысловому целеполаганию действующего законодательства в области охраны памятников истории и культуры, исходя из их специфики и уникальности, а также социальной значимости и государственной важности и в силу указанных целей своего назначения согласно ст. 149 п.15 Налогового Кодекса РФ

не подлежат налогообложению (освобождается от налогообложения) по налогу на добавленную стоимость

работы (услуги) * – в том числе и услуги- наше примечание – по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры), проведенных в соответствии с требованиями Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», … включающих в себя консервационные, противоаварийные, ремонтные, реставрационные работы, работы по приспособлению объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия для современного использования, спасательные археологические полевые работы, в том числе научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научное руководство проведением работ по сохранению объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия, технический и авторский надзор за проведением этих работ на объектах культурного наследия, выявленных объектах культурного наследия.

Таким образом, фактически выполненные работы Подрядчика по выполнению прямых указаний Заказчика по Госконтракту, а также в соответствии с условиями открытого конкурса согласно п. 7.5.2. конкурсной документации, а также руководствуясь ст.2.4. Государственного контракта, в котором было предусмотрено право Заказчика «по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения Договора изменить не более чем на десять процентов предусмотренный договором объем работ, при изменении потребности в таких работах или при выявлении потребности в дополнительном объеме Работ, не предусмотренных Договором, но связанных с такими работами, предусмотренными настоящим Договором с соответствующим изменением цены Договора», что не противоречит переходным положениям согласно статье 112, 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и положениям статьи 9 п.6 Федерального Закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ.

Указанная правовая позиция подтверждается следующими нормативными актами – согласно Приложению.

I. Исходя из целеполагания действующего законодательства о памятниках истории и культуры с целью сохранения объектов культурного наследия:

1. Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 3 марта 2012 г. N 186 «О ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ «КУЛЬТУРА РОССИИ (2012 – 2018 ГОДЫ)», Приложению N 6 к федеральной целевой программе «Культура России (2012 – 2018 годы)» – в ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «КУЛЬТУРА РОССИИ (2012 – 2018 ГОДЫ)»

ПО НАПРАВЛЕНИЯМ, РАЗДЕЛАМ, ПУНКТАМ – включено

IV. Направление по сохранению культурного наследия – Реставрация объектов культурного наследия народов Российской Федерации

(млн. рублей)

Наименование мероприятия

2012 – 2018 годы – всего

В том числе

Ожидаемые результаты

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Направление по сохранению культурного наследия – Реставрация объектов культурного наследия народов Российской Федерации

57. Ремонтно-реставрационные работы, противоаварийная защита, консервация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся в федеральной собственности, – всего федеральный бюджет

8288,24

1312,31

1194

861,95

613,62

714,84

1388,86

2202,66

проведение комплекса работ по реставрации, противоаварийной защите и консервации на 70 – 88 памятниках истории и культуры на весь срок реализации Программы

II. В соответствии с Федеральным Законом РФ от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках

истории и культуры) народов Российской Федерации»

Статья 40. Сохранение объекта культурного наследия

1. Сохранение объекта культурного наследия – меры, направленные на обеспечение физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта культурного наследия, предусматривающие консервацию, ремонт, реставрацию, приспособление объекта культурного наследия для современного использования и включающие в себя научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научное руководство проведением работ по сохранению объекта культурного наследия, технический и авторский надзор за проведением этих работ.

…3. Изменение площади и (или) количества помещений объекта культурного наследия или его частей возможно исключительно путем проведения предусмотренных настоящим Федеральным законом работ по сохранению объекта культурного наследия.

Статья 45. Порядок проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия.

…10. При проведении работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия, в результате которых изменились площадь и (или) количество помещений объекта культурного наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия, его частей и качество инженерно-технического обеспечения, акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия является одним из документов, необходимых для принятия решения о выдаче разрешения на ввод такого объекта в эксплуатацию в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

III. А также c учетом основополагающих принципов законодательства о градостроительной деятельности согласно Градостроительному Кодексу Российской Федерации от 29 декабря 2004 года N 190-ФЗ

Статья 2. Основные принципы

Законодательство о градостроительной деятельности и изданные в соответствии с ним нормативные правовые акты основываются на следующих принципах:

10) осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований сохранения объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий;

Статья 4. Отношения, регулируемые законодательством о градостроительной деятельности

3. К градостроительным отношениям применяется земельное, лесное, водное законодательство, законодательство об особо охраняемых природных территориях, об охране окружающей среды, об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, иное законодательство Российской Федерации, если данные отношения не урегулированы законодательством о градостроительной деятельности.

Статья 48. Архитектурно-строительное проектирование

15.1. Особенности подготовки, согласования и утверждения проектной документации, необходимой для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, устанавливаются законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия.

Статья 52. Осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства

6. Лицо, осуществляющее строительство, обязано осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства в соответствии с заданием застройщика или технического заказчика (в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора), проектной документацией, требованиями градостроительного плана земельного участка, требованиями технических регламентов и при этом обеспечивать безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия. Лицо, осуществляющее строительство, также обязано обеспечивать доступ на территорию, на которой осуществляются строительство, реконструкция, капитальный ремонт объекта капитального строительства, представителей застройщика или технического заказчика, органов государственного строительного надзора, предоставлять им необходимую документацию, проводить строительный контроль, обеспечивать ведение исполнительной документации, извещать застройщика или технического заказчика, представителей органов государственного строительного надзора о сроках завершения работ, которые подлежат проверке, обеспечивать устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков, обеспечивать контроль за качеством применяемых строительных материалов.

(в ред. Федерального закона от 28.11.2011 N 337-ФЗ)

Статья 55. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

11.2. При проведении работ по сохранению объекта культурного наследия разрешение на ввод в эксплуатацию такого объекта выдается с учетом особенностей, установленных законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия.

(часть 11.2 введена Федеральным законом от 22.10.2014 N 315-ФЗ)

IV. Кроме того, на основании Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 4 мая 2011 года N 99-ФЗ (согласно ст.12 п. 1 подп.48) – работы «30. Приспособление инженерных систем и оборудования.

31. Приспособление систем электрообеспечения» относятся к деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации подлежит лицензированию,

– согласно Приложению к Положению о лицензировании деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов

постановлением Правительства Российской Федерации

от 19 апреля 2012 г. N 349 «О лицензировании деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», в перечень работ, составляющих деятельность по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Применение ограничительного толкования понятия «реставрация» только лишь как реставрационные работы также противоречит и Реставрационным нормам и правилам, применяемым в сфере сохранения объектов культурного наследия, а не СНиП.

Так, согласно разделу 3 «Термины и определения, применяемые в сфере сохранения объектов культурного наследия Свода правил (реставрационных правил) ________________ «Сохранение объектов культурного наследия. Термины и определения» (далее – правила) направлен на обеспечение реализации положений Федерального закона от 25 июня 2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», в частности, установлено, что

«приспособление объекта культурного наследия для современного использования: Научно-исследовательские, проектные и производственные работы, проводимые в целях создания условий для современного использования объекта культурного наследия без изменений его особенностей, составляющих предмет охраны, в том числе реставрация представляющих собой историко-культурную ценность элементов объекта культурного наследия. [ГОСТ Р 55528—2013, п. 3.1.14] 9П. 3.1.50).

В соответствии с п. 4.1. РНиП 4.05.01—93 РЕСТАВРАЦИОННЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА, утв. Приказом Минкультуры РФ от 29.12.1993 г. №810 – «Методические рекомендации по проведению научно-исследовательских, изыскательских, проектных и производственных работ, направленных на сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» —

«Методические рекомендации по осуществлению научного руководства и авторского надзора при производстве ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия» определяют задачи, обязанности, права и ответственность проектных организаций и лиц, осуществляющих научное руководство и авторский надзор при ведении производства ремонтно-реставрационных работ, включающих: ремонт, консервацию, реставрацию и приспособление объектов культурного наследия для современного использования, благоустройству территории и других работ, выполняемых на ОКН.

Вышеуказанные работы, в дальнейшем именуемые «ремонтно-реставрационные работы», осуществляются только с разрешения органов охраны объектов культурного наследия и под их контролем.

Ремонтно-реставрационные работы представляют сложный научно-производственный процесс и проводятся на базе комплексных научных исследований, включающих в себя историко-архивные, архитектурные, инженерно-технические, инженерно-технологические исследования, научно-изыскательские работы, и осуществляемых как в процессе проектирования, так и во время реставрационных работ.

Это обстоятельство требует, чтобы при проведении реставрационных работ, в отличие от обычных строительных и ремонтных работ, кроме обычного авторского надзора осуществлялись дополнительные функции исследовательского, проектно-организационного научно-методического характера, т.е. авторский надзор сочетается с научным и техническим руководством».

Так как согласно п. 7 ст. 45 Федерального Закона РФ от 25 июня 2002 года «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» N 73-ФЗ – «Работы по сохранению объекта культурного наследия проводятся в соответствии с правилами проведения работ по сохранению объектов культурного наследия, в том числе правилами проведения работ, при которых затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта, утверждаемыми в порядке, установленном законодательством Российской Федерации».

Указанная правовая позиция основана также на Письме Минкультуры России от 24.03.2008 №18-01-35/04-ДА «Об определении стоимости работ, проводимых на объектах культурного наследия народов Российской Федерации», изданного «в целях определения сметной стоимости работ, направленных на сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры0 народов Российской Федерации при финансировании из федерального бюджета».

VII. Также, следуя задаче комплексного исследования вопроса, необходимо иметь в виду, что с 1 января 2012 г. определены новые условия, при выполнении которых работы (услуги) по сохранению культурного наследия народов РФ не облагаются НДС —

так, норма подп. 15 п. 2 ст. 149 НК РФ подверглась изменению. Теперь прямо указано, что в целях применения льготы работы (услуги) по сохранению объекта культурного наследия должны проводиться в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ. Кроме того, перечень видов не облагаемых НДС работ (услуг), установленный в подп. 15 п. 2 ст. 149 НК РФ, согласуется с понятием «сохранение культурного наследия», содержащимся в ст. 40 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ. В нем значатся и работы по приспособлению объекта культурного наследия для современного использования.

VIII. Кроме того, согласно судебной практике, например, в Постановлении Федерального арбитражного Суда Северо-Западного округа от 24 августа 2010 г. по делу N А52—7145/2009 указано, что «Суд первой инстанции правильно указал на то, что, поскольку нормами Налогового кодекса Российской Федерации не предусмотрены специальные определения понятий „ремонтно-реставрационные работы“ и „реставрация“, в силу статьи 11 НК РФ необходимо использовать понятия, применяемые в иных отраслях права».

№2. Стандарт юридического сопровождения деятельности предприятия, учреждения, организации

Первое, с чего начиналась моя работа как юрисконсульта на любом предприятии – это учредительные документы организации, – юридический аудит, чтобы составить и дополнить все регламентирующие внуреннюю организаионно-исполнительную дисциплину на предприятии документы, и что из необходимого в данной конкретной деятельности требуется для их полной комплектности, чтобы избежать причинения ущерба или какого-либо вреда, в том числе коммерческой деятельности, деловой репутации и бизнесу в целом.

Такими документами являются:

Решение о создании.

Учредительный договор.

Устав.

Свидетельство о государственной регистрации.

Свидетельство о постановке на налоговый учет.

Уведомления и извещения о регистрации в качестве страхователя в ФСС, ПФР.

Приказ о вступлении в должность руководителя организации,

Приказ о ведении бухгалтерского учета и отчетности.

Приказ об учетной политике предприятия.

Второе, – организационно-штатные документы организации:

Производственно-организационная структура предприятия – т.е. схема управления предприятием с его штатной структурой;

Правила внутреннего трудового распорядка – для обозначения режима рабочего времени организации и сроков выплаты заработной платы (не менее 2-х раз в месяц), а также меры дисциплинарного взыскания;

Трудовой договор с Работником – какая организация принимает Работника на какую должность с какими должностными обязанностями и правами (должностная инструкция в этом случае не обязательна), в какое структурное подразделение, где находится место работы, особые условия его работы и оплаты его труда с мерами материального поощрения;

Положение о материальной ответственности работников – перечень работников предприятия, которые несут индивидуальную и коллективную (бригадную) ответственность за сохранность материальных ценностей, принадлежащих предприятию;

Положение о коммерческой тайне организации – это полный перечень информации, отнесенной самим предприятием к охраняемой им коммерческой тайне, а также применяемые организацией способы ее использования в работе с целью соблюдения ее неизвестности для любых других лиц, кроме работников предприятия;

Положение о порядке обработки и использования персональных данных работника вместе с Формой такого согласия – этот документ необходимо для соблюдения конфиденциальности личных сведений и данных Работника, которые не могут быть использованы и обработаны каким-либо образом без его согласия в связи с их ценностью и значимостью для самого Работника;

Схема эвакуации работников с места работы в случае чрезвычайных ситуаций;

Третье – договорная работа на предприятии. Это наиболее распространенные в деятельности любого предприятия виды коммерческих договоров со следующими условиями:

Договор поставки товаров, в котором самыми существенными являются следующие условия —

а) какой именно товар поставляется/покупается – пищевое сырье или промышленное оборудование с каким сроком годности/или гарантийным сроком – с подробным описанием, называемым «спецификация»;

б) в какие сроки – в течение ________________; еже______________; либо – в какой срок с момента предварительной оплаты, и др.;

в) на каких условиях оплачивается покупаемый товар – в рассрочку, с отсрочкой платежа и под какие гарантии – например, личное поручительство руководителя организации-покупателя;

г) способ доставки товара и порядок приемки товара – от поставщика или от грузоперевозчика, и в связи с этим – в зависимости от этого, – с какого момента товар считается переданным – как правило, – с момента подписания Товарной накладной;

д) действия сторон договора в случае расхождения по количеству и по качеству данных, которые указаны в накладной, и то, что обнаружилось при приемке товара, – порядок составления Актов о расхождении, особые отметки на накладных, направление товара на экспертизу – все это желательно оформлять с участием как поставщика, так и перевозчика вместе с покупателем, а в случае спора – даже любой другой организации, которая согласится стать свидетелем факта такой поставки; а также порядок хранения/с оплатой или без оплаты стоимости его хранения покупателем, а также возврата товара поставщику в случае несогласия с такой поставкой;

е) порядок разрешения споров – без предъявления претензии сразу идем в суд или сначала долго переписываемся и выясняем причины и обстоятельства конфликта;

ж) ответственность сторон – со стороны Покупателя это может быть неоплата/частичная неоплата; невызов поставщика для подтверждения доказательства обстоятельств поставки товара; невозврат оборотной тары; или неподписание товарной накладной в установленном договором порядке; а со стороны поставщика – или не тот товар, или не в те сроки, на которых договаривались; любое другое действие с нарушением договоренностей;

з) момент, с которого договор считается заключенным – с момента подписания, или др. момента (возможно ранее даты подписания), способ согласования его изменений/дополнений по адресу электронной почты в сети Интернет;

2) Договор подряда – на изготовление/или переработку вещи, в котором должны быть обязательно названы вид работы, результат, который Заказчик ожидает получить от Подрядчика и сроки как начала, так и сдачи готового результата работы; остальные условия о порядке приемки-сдачи работ, условиях оплаты /с авансом или после итоговой сдачи работ, и другие, аналогично п.п. д) -ж) п.1 по договору поставки;

Договор на оказание услуг – здесь самое главное отличие от договора подряда в том, что результат услуги невозможно получить в виде вещи, т.к. сама по себе услуга носит всего лишь информационный характер, поэтому нужно четко прописать, что в итоге исполнения договора получает Заказчик от Исполнителя, и в какие сроки, + все другие условия, которые относятся к договору подряда, – при необходимости в этом;

Договор займа – по которому Займодавец в каком порядке – перечислением на расчетный счет или передача из рук в руки, – передал/или обязуется передать деньги/сумму займа Заемщику со сроком возврата и с условием об оплате процентов за предоставленной суммой займа/или беспроцентный заем; право/без права Заемщика на досрочный возврат денег Займодавцу, ответственность Заемщика в случае невозврата денег в срок; каким способом Заемщик гарантирует Займодавцу возврат денег, кроме его честного слова – это может быть договор поручительства любого другого лица, в том числе другой организации – юридического лица.

В связи с договорной работой на любом предприятии хотелось бы предостеречь от двух крайностей – это когда составлением договоров занимается только юрист, – либо если эта работа возложена на менеджера, который не владеет юридическими знаниями и нюансами, – поэтому необходим диалог между менеджером и юристом, их взаимное понимание друг друга, я бы сказала «услышание», т.к. задача юристом решается иногда кардинально – когда он просчитывает в тексте договора явно недобросовестное поведение контрагента, а менеджер в силу своего функционала должен любой ценой заключить этот договор.

Четвертое —это методическая работа юриста предприятия с отделами для минимизации возможных рисков неисполнения обязательств и причинения вреда или другого ущерба, – юрист обобщает действующую на предприятии практику заключения договоров и/или исполнения их функций на основе действующего законодательства и судебной практики, вносит свои профессиональные предложения, согласовывает новые условия договоров с контрагентами.

Пятое – согласование и разработка кадровой документации, примирительные процедуры с работниками, защита при проверках контролирующих органов и судебное представительство.

Основная задача юрисконсульта – предусмотреть и заранее урегулировать все возможные будущие конфликты и избежать их, не допускать судебных разбирательств, максимально эффективно проводить досудебное урегулирование любого возникшего спора.

Раздел II. Договоры

№3. Абонентский договор с самозанятым юристом на оказание юридических услуг

…Преамбула договора

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему абонентскому Договору Исполнитель обязуется по запросам Заказчика оказывать Заказчику юридические услуги, конкретно указанные в п.1.2. настоящего Договора, с целью их использования в коммерческой деятельности Заказчика с исполнением по первому требованию Заказчика в объеме, указанном в пункте 1.2. настоящего Договора, а Заказчик обязуется внести платеж по настоящему Договору и осуществить выборку юридических услуг в объеме 10 часов в месяц.

1.2. В соответствии с условиями настоящего Договора в состав юридических услуг Исполнителя разработка проектов Договоров для Заказчика с целью их использования в его предпринимательской деятельности.

1.3. При этом Исполнитель по настоящему Договору действует на основании Справки № ___________ от ____________ г., выданной МИФНС России №___________________________ о постановке на налоговый учет в качестве плательщика налога на профессиональный доход – Приложения №1 к настоящему Договору.

2. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ДОГОВОРА

2.1. При исполнении настоящего Договора Стороны обязуются действовать добросовестно и определяют уполномоченное лицо Заказчика и Исполнителя с указанием должности сотрудника и его фамилии, имени и отчества, действующего от имени Заказчика: ________________________________________________________________;

От имени Исполнителя: лично Исполнитель.

2.2. Предоставление услуг Исполнителем в рамках настоящего Договора осуществляется на основании заданий Заказчика и оформляется в виде заказа, в котором указывается информация по следующей форме – вид услуги, вводная информация, а также искомый результат и сроки исполнения.

2.3. После получения заказа каждый из уполномоченных лиц Заказчика и Исполнителя действуют на основании достоверных сведений и документов в целях исполнения заказа в максимально возможные разумные сроки, необходимые Исполнителю для исполнения обязательств по настоящему Договору.

2.4. Исполнитель исполняет Заказы Заказчика в рабочие дни согласно Трудовому Кодексу Российской Федерации с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00 часов, с перерывом для приема пищи.

2.5. В случае срочной необходимости – Исполнитель оказывает юридические услуги для Заказчика в нерабочие дни, с соответствующей оплатой сверхурочного времени специалиста Исполнителя из расчета ____________________ руб. за 1 час работы.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Исполнитель обязуется:

3.1.1. оказывать Заказчику услуги, конкретно установленные в п.1.2. настоящего Договора, добросовестно и исключительно в интересах Заказчика, не допуская конфликта интересов с собственными интересами Исполнителя.

3.1.2. не позднее 5 (пятого) сентября 2019 г. предоставить в адрес Заказчика акт об оказании юридических услуг в 2 (двух) экземплярах, подписанных Исполнителем по форме согласно Приложению №2 к настоящему Договору.

3.1.3. соблюдать условия конфиденциальности в отношении любой полученной от Заказчика информации, сведений, документации.

3.1.4. обеспечить сохранность оригиналов документации, переданной ему Заказчиком.

3.1.5. в случае окончания срока действия настоящего Договора, включая случаи досрочного расторжения настоящего Договора, вернуть Заказчику документы, ранее переданные Заказчиком, за исключением документов, переданных Исполнителем в интересах Заказчика в суды и иные государственные органы.

3.1.6. по поручениям Заказчика оказывать Заказчику иные юридические услуги, не указанные в пункте 1.2. настоящего Договора. Отношения Сторон по оказанию дополнительных услуг, не указанных в пункте 1.2. настоящего Договора, регулируются Дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

3.1.7. извещать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих надлежащему исполнению настоящего Договора, незамедлительно, когда Исполнителю стало известно о таких обстоятельствах.

3.2. Исполнитель вправе:

3.2.1. получать от Заказчика необходимую достоверную и достаточную информацию, необходимую для исполнения заказов, поступивших от Заказчика в рамках настоящего Договора.

3.2.2. в случае нарушения Заказчиком срока и порядка оплаты услуг в нарушение условий настоящего Договора приостановить оказание услуг до момента зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

3.2.3. в случае нарушения Заказчиком срока оплаты услуг в нарушение условий настоящего Договора более чем на 10 (десять) календарных дней Исполнитель вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.

3.3. Заказчик обязуется:

3.3.1. в кратчайшие сроки предоставлять Исполнителю документы и информацию, достаточные Исполнителю для исполнения заказов, поступивших от Заказчика в рамках настоящего Договора.

3.3.2. незамедлительно (не позднее второго рабочего дня) сообщать Исполнителю информацию и передавать документы (копии), полученные Заказчиком от третьих лиц по делам, связанным с исполнением принятых Исполнителем заказов, поступивших от Заказчика в рамках настоящего Договора.

3.3.3. в целях выполнения Заказов, связанных с представлением интересов Заказчика в отношениях с государственными органами и организациями, должностными лицами, юридическими и физическими лицами, а также с ведением дел в судах, выдавать Исполнителю доверенности с определением объема его процессуальных и иных полномочий.

3.3.4. своевременно оплачивать дополнительные услуги, предоставляемые Исполнителем в соответствии с Дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

3.3.5. в сроки и в порядке согласно п.4.1. настоящего Договора перечислить на расчетный счет Исполнителя абонентскую плату за период срока действия настоящего Договора.

3.3.6. в сроки и в порядке согласно настоящему Договору, подписывать со своей стороны и передавать Исполнителю акты об оказании услуг, либо направлять Исполнителю в письменном виде мотивированные отказы от подписания акта с указанием перечня не оказанных/ненадлежащим образом оказанных услуг.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. в сроки, предусмотренные настоящим Договором, получать и требовать оказания услуги Исполнителя, указанные в п.1.2. настоящего Договора, соответствующие действующему законодательству РФ.

3.4.2. в случае ненадлежащего оказания услуг Исполнителем либо с нарушением сроков исполнения заказов Заказчика более чем на 10 (десять) календарных дней Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в соответствии с п.8.4 настоящего Договора.

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЯ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Заказчик обязуется перечислить Исполнителю абонентскую плату по настоящему Договору в размере __________________ (___________________________) рублей в месяц, из расчета _______________________ руб. за 1 час рабочего времени Исполнителя по исполнению заказов Заказчика, при этом учет рабочего времени осуществляется в системе Битрикс, установленной у Исполнителя, к которой имеется доступ и у Заказчика.

4.1.1. Уплата налогов в качестве налогового агента и взносов во внебюджетные фонды Заказчиком по настоящему Договору действующим законодательством не предусмотрена. В случае, если статус Исполнителя в качестве самозанятого специалиста как плательщика налога на профессиональный доход будет оспорен налоговыми органами в связи с местом осуществления деятельности Исполнителя по месту его нахождения в другом регионе, Исполнитель не возмещает Заказчику возможные налоговые санкции за неуплату соответствующих налогов и взносов, подлежащих уплате согласно налоговому законодательству РФ.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЯ

5.1. Сдача-приемка оказанных Исполнителем Заказчику услуг оформляется Сторонами путем подписания Акта об оказании юридических услуг (далее по тексту – «Акт») и оформленного в соответствии с формой, утвержденной Сторонами в Приложении №2 к настоящему Договору.

5.2. Не позднее 5 (пятого) _________________________2019 г. Исполнитель обязан предоставить Заказчику Акт в 2 (двух) экземплярах по адресу электронной почты согласно п.2.1. настоящего Договора.

5.3. Заказчик обязуется в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента получения от Исполнителя Акта подписать его со своей стороны либо направить Исполнителю мотивированные возражения с указанием причин, по которым оказанные услуги Исполнителя не соответствуют условиям настоящего Договора. В случае, если Заказчик не передал Исполнителю подписанный со своей стороны Акт либо не передал соответствующие мотивированные возражения в указанный срок, услуги считаются оказанными Исполнителем надлежащим образом и принятыми Заказчиком на основании Акта, оформленного Исполнителем в одностороннем порядке.

5.4. В случае мотивированного отказа Заказчика, Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков исправления недостатков.

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

6.1. Исполнитель и Заказчик обязуются обеспечивать все необходимые условия для соблюдения конфиденциальности любой информации, полученной от второй стороны по настоящему Договору, не разглашать ее третьим лицам, в том числе в случае привлечения для исполнения заказов Заказчика экспертов и консультантов, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.

6.2. Сторона, нарушившая условия о сохранении конфиденциальности, несет ответственность в соответствии с законодательством РФ.

6.3. За обработку сведений, содержащих персональные данные, находящиеся в распоряжении каждой из сторон настоящего Договора, а также персональных данных, принадлежащих 3-им лицам, которые не являются участниками настоящего договора, стороны несут самостоятельную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и действующим законодательством РФ.

7.2. Ответственность за полноту и достоверность представляемых Исполнителю сведений и документации лежит на Заказчике.

7.3. Ответственность за соответствие результата юридических услуг Исполнителя действующему на момент оказания услуг законодательству РФ возлагается на Исполнителя.

7.4. Стороны Договорились, что все предложения и рекомендации, выданные Исполнителем Заказчику при оказании услуг в рамках настоящего Договора, носят рекомендательный характер и не являются обязательными.

7.5. Исполнитель самостоятельно выбирает способы, методы и средства для выполнения заказов Заказчика, и Заказчик не имеет права вмешиваться в профессиональную деятельность Исполнителя.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и заключен сроком по «_______» ___________________ 2019 г. включительно. Настоящий Договор считается пролонгированным на каждый последующий календарный ______________________ на тех же условиях, если ни одна из Сторон не заявит о своем желании расторгнуть настоящий Договор в срок не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до окончания срока его действия.

8.2. При этом стороны договорились, что окончание срока действия Договора не освобождает Заказчика от выполнения обязательств по оплате оказанных услуг в пользу Исполнителя в полном объеме.

8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно любой из Сторон в одностороннем порядке. В этом случае Сторона Договора обязана уведомить об этом другую Сторону в письменном виде (заказным письмом или телеграммой с уведомлением или посредством курьерской доставки) не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до предполагаемой даты расторжения.

8.4. В случае, если Исполнитель оказал Заказчику юридическую услугу, не соответствующую требованиям законодательства РФ либо с нарушением сроков исполнения заказов Заказчика более чем на 10 (десять) календарных дней, Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, письменно уведомив об этом Исполнителя не менее чем за 3 (три) рабочих дня. При этом Заказчик вправе потребовать возмещение документально подтвержденного реального ущерба согласно ст.15 Гражданского Кодекса Российской Федерации, причиненного Заказчику в результате ненадлежащего исполнения Исполнителем услуг, предусмотренных настоящим Договором.

8.5. Стороны особо оговорили, что в случае, если дата окончания срока действия настоящего Договора при его досрочном расторжении не по основаниям, указанным в п. 8.4. настоящего Договора, приходится на начало или середину месяца, авансовый платеж полученный Исполнителем в соответствии с пунктом 4.4. настоящего Договора засчитывается в счет оплаты услуг за полный календарный месяц в возмещение убытков Исполнителя в связи с расторжением настоящего Договора.

8.6. Стороны согласились, что в случае расторжения настоящего Договора либо досрочного прекращения действия по соглашению сторон:

8.6.1. Стороны обязуются выполнить все свои обязательства, возникшие до дня расторжения, либо окончания срока действия настоящего Договора, если иное специально не было оговорено в уведомлении о расторжении настоящего Договора;

8.6.2. В случае не подписания Заказчиком в указанный срок Акта и не передачи в тот же срок Исполнителю мотивированных возражений, услуги считаются выполненными Исполнителем и подлежат оплате Заказчиком в соответствии с условиями настоящего Договора;

8.6.3. Исполнитель обязан в течение 3-х рабочих дней с момента получения уведомления о расторжении настоящего Договора передать все полученные от Заказчика документы, а также документы, полученные в ходе исполнения своих обязательств по настоящему Договору от органов государственной власти, судов и т. п. (за исключением документов, уже переданных Исполнителем в интересах Заказчика в суды и иные государственные органы). Передачей считается также отправка в тот же срок документов почтовой связью заказной корреспонденцией с описью вложений.

8.6.4. Во избежание финансовых претензий друг к другу Стороны проводят сверку взаиморасчетов на дату расторжения настоящего Договора и подписывают акт сверки расчетов.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не урегулированным в настоящем Договоре, будут разрешаться путем проведения двусторонних переговоров на основе законодательства Российской Федерации.

9.2. В случае, если двусторонние переговоры не привели к достижению соглашения, споры подлежат рассмотрению в судебном порядке после предъявления претензии, которая подлежит рассмотрению в срок не более 30 дней с момента ее получения.

10. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

10.1. Любые изменения, приложения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.

10.2. Любые изменения, приложения и дополнения к настоящему Договору, подписанные уполномоченными представителями Сторон, являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

10.3. В случае изменения адресов и других реквизитов каждая Сторона настоящего Договора обязана в трехдневный срок уведомить об этом вторую сторону настоящего Договора. Несвоевременное сообщение другой Стороне об указанных изменениях освобождает другую сторону от ответственности за ненадлежащее исполнение обязательства, если оно явилось следствием несвоевременного уведомления.

10.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.5. Приложениями к настоящему Договору и его неотъемлемой частью являются:

Приложение №1 – Копия Справки № ___________ от ____________ г., выданной МИФНС России №___________________________ о постановке на налоговый учет в качестве плательщика налога на профессиональный доход;

Приложение №2 – Форма акта об оказании юридических услуг по настоящему Договору

11. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

№1. Агентский договор между юридическими компаниями

в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Сторона №1 – Агент обязуется за вознаграждение совершать по поручению Стороны №2 – принципала юридические и иные действия от своего имени, но за счет принципала либо от имени и за счет принципала, а именно – агентские услуги по привлечению Клиентов для оказания юридических услуг Стороной №2 с выплатой агентсткого вознаграждения в размере и в порядке согласно п. 4 настоящего договора.

Аналогично п.1 настоящего Договора Сторона №2 – Агент обязуется за вознаграждение совершать по поручению Стороны №1 – принципала юридические и иные действия от своего имени, но за счет принципала либо от имени и за счет принципала, а именно – агентские услуги по привлечению Клиентов для оказания юридических услуг Стороной №1 с выплатой агентсткого вознаграждения в размере и в порядке согласно п. 4 настоящего договора.

Обязанность Стороны №1 и Стороны №2 согласно п.п. 1,2 настоящего договора по выполнению агентских услуг не является профессиональной агентской деятельностью сторон настоящего Договора и вытекает из обычной хозяйственной деятельности каждой из сторон настоящего Договора, исходя из обстановки, в которой каждая из сторон осуществляет предпринимательскую деятельность.

Размер агентсткого вознаграждения по привлечению Клиентов для оказания юридических услуг составляет 10% от ежемесячного вознаграждения, полученного каждой из сторон настоящего договора в связи с заключением договора на оказание юридических услуг при агентском участии одной из сторон настоящего Договора.

Агентское вознаграждение подлежит перечислению каждой из сторон настоящего Договора в срок не позднее 3-х рабочих дней с момента поступления оплаты по заключенным договорам от Клиентов юридических услуг одной из сторон Договора.

По вопросам, не урегулированным в настоящем Договоре, стороны руководствуются действующим гражданским законодательством.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон, в том числе посредством обмена скан-копиями подписанных и скрепленных печатями сторон документом по электронной переписке по адресам электронной почты Сторон настоящего договора:

Сторона №1 – grigotg@gmail.com

Cторона №2 – ______________.

В случае заключения между Сторонами Дополнительных соглашений к настоящему договору указанные Дополнительные соглашения являются Приложениями и составляют его неотъемлемую часть.

Возможные споры и разногласия между Сторонами в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением настоящего Договора Стороны обязуются разрешать путем досудебного претензионного порядка урегулирования и переговоров, согласно которому направленная по почте заказным письмом претензия с описью вложений подлежит рассмотрению в срок не позднее 30 дней с момента ее получения второй стороной настоящего Договора, и в случае недостижения соглашения подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством РФ.

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и скрепления печатями сторон, составлен и подписан в двух идентичных экземплярах, и заключен сроком по 30 декабря 2018 г. включительно.

Адреса и подписи Сторон:

№2. Договор с самозанятыми специалистами.

№4. Договор оказания переводческих услуг

Предмет договора.

В рамках настоящего Договора Исполнитель обязуется оказывать Заказчику по его заданию следующие услуги:

– осуществлять в течение срока действия настоящего Договора письменный перевод документации Заказчика с _____________________ языка на русский и с русского языка на ______________________ язык;

– осуществлять редактирование переведенных материалов, а Заказчик обязуется оплачивать Исполнителю вознаграждение за оказанные услуги в соответствии с Приложением №1 к настоящему Договору.

Порядок оказания переводческих услуг.

2.1. В течение срока действия настоящего Договора по мере необходимости Заказчик направляет Исполнителю задания на выполнение устного и письменного перевода, по телефону, электронной почте или другим, согласованным с Исполнителем заранее, способом. В задании должна быть указана информация, необходимая для качественного оказания услуг Исполнителем (например, количество страниц, тема перевода, срок выполнения перевода и иная информация, имеющая значение для качественного оказания услуг по мнению Заказчика или по запросу Исполнителя).

2.2. Исполнитель после ознакомления с заданием сообщает Заказчику о возможности или невозможности выполнения задания по телефону, почте или другим, согласованным заранее, способом. В случае возможности выполнения задания, Исполнитель приступает к оказанию переводческих услуг в указанный срок, предварительно согласовав порядок взаимодействия с Заказчиком.

2.3. Услуги считаются оказанными после принятия их Заказчиком путем подписания соответствующего акта сдачи-приемки оказанных услуг согласно п.3.2. настоящего Договора.

2.4. Срок начала оказания услуг по настоящему договору: _____________________________, срок окончания оказания услуг по настоящему договору – 31 декабря 2020 г. При этом Исполнитель самостоятельно и за свой счет организовывает свою оперативную деятельность по исполнению обязательств по настоящему гражданско-правовому договору, расставляет приоритеты по выполнению заданий Заказчика, а также несет расходы по технической эксплуатации и обеспечению бесперебойной работы собственного оборудования и оплате интернет-соединения.

Стоимость услуг и условия оплаты

3.1. Стоимость услуг указана в Приложении №1 к настоящему Договору, является вознаграждением Исполнителя, указанный размер вознаграждения изменению в одностороннем порядке Заказчиком не подлежит. Стоимость услуг НДС не облагается (пункт 1 ст.346.12, пункт 2 ст.346.11 Налогового Кодекса Российской Федерации). Заказчик не является налоговым агентом, не удерживает подоходный налог и не оплачивает обязательные взносы во внебюджетные фонды с размера вознаграждения, оплачиваемого Исполнителю.

3.2. Оплата за услуги перевода производится в форме 50% предоплаты в течение 5 (пяти) банковских дней, но не позднее 15-го числа текущего месяца. По итогам оказания услуг (1-го числа текущего месяца) Исполнитель предоставляет Заказчику акт оказанных услуг с указанием выполненных заданий Заказчика и объема страниц, который Заказчик должен подписать и вернуть Исполнителю в течение пяти дней, после чего производится оплата оставшейся суммы (50%). При этом услуги Исполнителя в отчетный месяц считаются оказанными, а акт подписанным, если в установленный 5-дневный срок Заказчик не направит Исполнителю мотивированные замечания на оказанные Исполнителем услуги.

3.3. Оплата вознаграждения Исполнителю согласно п. 3.1. настоящего Договора производится безналичным порядком, согласованным Исполнителем и Заказчиком, в рублевом эквиваленте через систему денежных переводов либо на лицевой счет Исполнителя в коммерческом банке. Данное условие является существенным для обеих сторон настоящего Договора.

Конфиденциальность

4.1. Исполнитель обязуется обеспечить конфиденциальность всей (любой) переданной Заказчиком, в том числе устно, информации.

4.2 Раскрытие информации третьим лицам возможно только в установленных действующим законодательством Российской Федерации случаях и с учетом обязательного предварительного уведомления Заказчика.

5. Ответственность Сторон.

Стороны несут ответственность согласно действующему законодательству Российской Федерации.

6. Срок действия Договора

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон (дата, указанная в преамбуле настоящего Договора) путем обмена письмами с адресов электронной почты сторон согласно п.7.2. настоящего Договора и действует до 31.12.2020 года.

6.2. Договор считается пролонгированным на один год, если ни одна из сторон договора не заявила расторжении договора за один месяц до окончания срока договора.

6.3. Любая из Сторон может расторгнуть настоящий договор, уведомив об этом другую Сторону в письменном виде за один месяц до предполагаемой даты расторжения, в соответствии с действующим законодательством, при условии и не ранее проведения Сторонами полных взаиморасчетов (их сверки) и завершения Исполнителем выполнения уже акцептованных (подтвержденных Исполнителем) заданий.

7. Прочие условия

7.1. Все приложения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть.

7.2. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами, в том числе путем обмена письмами в электронной форме с адреса электронной почты Исполнителя – ___________________ и/или с адреса электронной почты Заказчика – ____________________________________.

7.3. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах, обладающих равной юридической силой, по одному экземпляру для каждой их Сторон.

7.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

10. Адреса и реквизиты Сторон

№3. Договор-оферта на оказание юридических услуг

г. Санкт-Петербург, 1 февраля 2018 года

Стороны настоящего Договора

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕСТИМО правовое агентство» в лице генерального директора Григорьевой Татьяны Григорьевны, действующей на основании Устава, далее именуемое «ИСПОЛНИТЕЛЬ»

любое физическое лицо (далее —ЗАКАЗЧИК)

настоящей публичной офертой в виде текста данного договора предлагает любому ЗАКАЗЧИКУ заключить данный Договор-оферту на оказание юридических услуг на следующих конкретных и понятных сторонам условиях (далее – Договор*), ПРИ ЭТОМ ЦЕЛЬЮ подписания настоящего Договора является урегулирование суммы задолженности ЗАКАЗЧИКА перед КРЕДИТОРОМ:

Внимание! Условия участия в АКЦИИ будут указаны в отдельных Правилах участия (Приложение 1 к настоящей оферте, следующее после текста самой оферты, далее Правила).

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

Предоставление ИСПОЛНИТЕЛЕМ юридических услуг с условным названием «ВЕСТИМО-БАНК, НАДО ДОГОВАРИВАТЬСЯ» по юридическому сопровождению урегулирования задолженности ЗАКАЗЧИКА по кредитному договору перед коммерческим банком (далее —УСЛУГИ).

Место оказания УСЛУГ

– по месту жительства ЗАКАЗЧИКА, указывается в заполненной Заказчиком Заявке.

СПОСОБ оказания УСЛУГ

А) путем проведения договорной переписки;

Б) телефонные переговоры с представителями КРЕДИТОРА;

В) интернет видео-связи;

Г) судебное представительство в зале Суда;

Перечень УСЛУГ

А) предоставление юридической консультации по урегулированию имеющейся задолженности перед коммерческим банком (далее именуется – КРЕДИТОР);

Б) предоставление ЗАКАЗЧИКУ разработанных форм документов для урегулирования задолженности ЗАКАЗЧИКА перед КРЕДИТОРОМ (от 1 до 15 шт., – в зависимости от конкретной И ФАКТИЧЕСКОЙ юридической ситуации между ЗАКАЗЧИКОМ и КРЕДИТОРОМ), далее именуются ФОРМА;

В) консультационное сопровождение заполнения ЗАКАЗЧИКОМ указанных ФОРМ;

Г) выполнение арифметического Перерасчета имеющейся задолженности ЗАКАЗЧИКА перед КРЕДИТОРОМ согласно имеющимся и предоставленным ЗАКАЗЧИКОМ ИСПОЛНИТЕЛЮ документам;

Д) проведение досудебных переговоров с уполномоченными представителями КРЕДИТОРА;

Е) составление окончательного Соглашения между ЗАКАЗЧИКОМ и КРЕДИТОРОМ;

Ж) судебное представительство интересов ЗАКАЗЧИКА в судебном споре с КРЕДИТОРОМ;

З) полное юридическое и организационное сопровождение ЗАКАЗЧИКА по урегулированию имеющейся задолженности перед КРЕДИТОРОМ (включая УСЛУГИ, перечисленные в подпунктах А, Б, В, Г, Д, Е, Ж настоящего пункта Договора.

Сроки оказания УСЛУГ:

Начало- с даты оплаты Заказчиком первого платежа;

Окончание – не позднее 6 месяцев с даты начала оказания УСЛУГ.

продолжительность и дата и время оказания УСЛУГ определяются ИСПОЛНИТЕЛЕМ в соответствии со сроками, в течение которых Заказчик предоставляет ему информацию, сведения и сканированные или фотокопии имеющихся у ЗАКАЗЧИКА документов, о получении/НЕполучении которых ИСПОЛНИТЕЛЬ сообщает ЗАКАЗЧИКУ, путем направления соответствующего уведомления на контактный e-mail и/или SMS- сообщение на контактный номер телефона ЗАКАЗЧИКА, при этом ЗАКАЗЧИК обязан самостоятельно и заблаговременно проверять получение уведомления, исходящее от ИСПОЛНИТЕЛЯ.

1.6. Заключение ЗАКАЗЧИКОМ настоящего Договора осуществляется путем совершения следующих действий (что является акцептом, т.е. подтверждением, согласием и принятием всех БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ условий настоящей публичной оферты- т.е. данного Договора):

1.6.1. Оформление Заявки на УСЛУГИ на сайте ________________________________ на Странице Мероприятия и/или субдоменах сайта.

1.6.2. Оплата выбранной УСЛУГИ согласно Тарифным Планам №1,№2,№3 согласно Приложению №1 к Договору, нажимая кнопку «оплатить» ЗАКАЗЧИК соглашается с условиями настоящего Договора).

1.7. Стоимость УСЛУГ указана в приложении №1 к настоящему Договору на странице в интернет ___________________________________и не включает в себя расходы ИСПОЛНИТЕЛЯ на транспортные и командировочные расходы, понесенные в связи с исполнением обязательств по настоящему Договору перед ЗАКАЗЧИКОМ.

1.8. Настоящий Договор считается заключенным и вступает в силу для Сторон с даты произведенной оплаты услуг ЗАКАЗЧИКОМ в размере 100% предоплаты (иной порядок оплаты возможен в соответствии с условиями проведения АКЦИЙ (специальное предложение), о чем БУДЕТ указано в соответствующем письменном Приложении к настоящему Договору, а также в случаях после дополнительного согласования с ИСПОЛНИТЕЛЕМ.

1.9. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на лицевой либо расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ, либо внесение в кассу ИСПОЛНИТЕЛЯ (при наличии агента, в кассу агента ИСПОЛНИТЕЛЯ), или дата передачи денежных средств курьеру ИСПОЛНИТЕЛЯ (при наличии такой возможности у ИСПОЛНИТЕЛЯ.

2. УСЛОВИЯ оказания УСЛУГ

2.1. Для оказания УСЛУГ ЗАКАЗЧИК должен оставить Заявку по форме, размещенной на сайте на соответствующей Странице ___________________________. При оформлении Заявки всю справочную информацию можно получить по телефону 8 (800) ___________________ или 8 (495) __________________.

2.2. Для оформления Заявки ЗАКАЗЧИК обязан предоставить следующие персональные данные:

– возраст;

– Фамилия, имя, отчество;

– адрес электронной почты (контактный e-mail);

– контактный номер телефона (для связи);

– место своего фактического проживания для определения подсудности вашего спора.

2.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ подтверждает получение Заявки, в целях исполнения учета Заявке присваивается индивидуальный порядковый номер и выставляет счет на оплату (если оплата не была произведена ЗАКАЗЧИКОМ на сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ способами, не требующими выставления счета).

2.4. ЗАКАЗЧИК оплачивает услуги по настоящему Договору в размере, установленном ИСПОЛНИТЕЛЕМ согласно выбранному ЗАКАЗЧИКОМ Тарифным планам №1, №2, №3 СОГЛАСНО Приложению №1 к настоящему Договору.

2.4.1. При этом Заказчик имеет право, доплатив разницу в стоимости УСЛУГ между тарифными планами, заключить Дополнительное соглашение к настоящему Договору на новых условиях согласно Приложению №1 к Договору.

2.5. Оплата услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ осуществляется одним из следующих способов:

А) путем внесения наличных денежных средств в кассу ИСПОЛНИТЕЛЯ (при наличии агента, в кассу агента ИСПОЛНИТЕЛЯ), либо передачей денежных средств курьеру ИСПОЛНИТЕЛЯ (при наличии возможности у ИСПОЛНИТЕЛЯ);

Б) путем оплаты электронными денежными средствами;

В) путем оплаты через платежные терминалы либо интернет-банкинг;

Г) путем оплаты на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ;

Д) наложенным платежом при получении ценного письма через ФГУП «Почта России»;

Е) иными способами по предварительному согласованию с ИСПОЛНИТЕЛЕМ.

2.5.1. В случае совершения платежа с помощью банковской карты, ЗАКАЗЧИК обязан использовать банковскую карту, выпущенную исключительно на имя ЗАКАЗЧИКА, поскольку в случае осуществления возврата оплаченных денежных средств, возврат производится по тем же реквизитам, по которым был получен платеж, и на основании личного заявления лица, на чье имя была выпущена банковская карта.

2.5.2. Оплата не принимается при обнаружении нарушения ЗАКАЗЧИКОМ условий платежа, установленных настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.

2.6. СОГЛАШАЯСЬ, т.е. акцептуя условия Оферты, ЗАКАЗЧИК предоставляет свое согласие в соответствии с действующим законодательством на обработку (далее Обработка Персональных Данных) ИСПОЛНИТЕЛЕМ предоставленной им информации и (или) его персональных данных. Обработка персональных данных совершается с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных для целей надлежащего и безошибочного выполнения ИСПОЛНИТЕЛЕМ своих обязательств по оказанию УСЛУГ, принятых по условиям настоящего Договора, иных обязательств, предусмотренных Договором, а также с целью выполнения требований действующего законодательства в области защиты персональных данных и нормативных актов, направленных на противодействие легализации денежных средств, полученных преступным путем и иных нормативных актов.

2.6.1. Срок использования предоставленных ЗАКАЗЧИКОМ персональных данных – бессрочно.

2.6.2. ЗАКАЗЧИК также дает свое согласие на передачу, в целях осуществления действий, предусмотренных настоящим пунктом, ИСПОЛНИТЕЛЕМ предоставленной им информации и (или) его персональных данных третьим лицам при наличии надлежаще заключенного между ИСПОЛНИТЕЛЕМ и такими третьими лицами договора в интересах ЗАКАЗЧИКА.

2.7. При исполнении настоящего Договора проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами по любому денежному обязательству каждой из Сторон, предусмотренные статьей 317.1 Гражданского кодекса РФ, не начисляются и не подлежат к уплате второй Стороне по настоящему Договору.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется:

3.1.1. Предоставить необходимую информацию для заключения настоящего Договора, необходимые сведения об ИСПОЛНИТЕЛЕ размещаются на сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ по адресу Страницы в интернете ___ vestimo-pravo.ru.

3.1.2. Осуществлять в рабочее время с 9—00 до 19—00 московского времени консультационную поддержку относительно предоставляемых УСЛУГ, порядка и правил оформления Заявки по телефону 8 (800) _______________ или электронной почте (электронный адрес для связи с ИСПОЛНИТЕЛЕМ: _________________________ с 10—00 до 19—00 по рабочим дням).

3.1.3. В случае изменения условий оказания УСЛУГ (цены, даты, места проведения и иных изменениях) уведомить ЗАКАЗЧИКА не менее чем за 1 (один) календарный день до начала действия таких изменений.

3.1.4. Вернуть оплаченные денежные средства ЗАКАЗЧИКУ в случае полного отказа ЗАКАЗЧИКА от оказания УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЕМ по настоящему Договору в случае, если Исполнитель не оказал ни одной юридической услуги, предусмотренной в п.1.4. настоящего Договора.

3.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право:

3.2.1. запретить ЗАКАЗЧИКУ любое использование полученной от ИСПОЛНИТЕЛЯ информации помимо целей, для которых данный Договор был заключен, т. к. ИСПОЛНИТЕЛЮ принадлежит исключительное авторское право, а также смежные с авторским правом права на использованные при оказании УСЛУГ материалы, документы, справки, информацию и запрещает ЗАКАЗЧИКУ использование полученных при исполнении им настоящего Договора в целях личного потребления в связи с имеющейся задолженностью перед КРЕДИТОРОМ, в связи с чем использование любых материалов, предоставленных ИСПОЛНИТЕЛЕМЗАКАЗЧИКУ в других целях, в том числе в целях безвозмездной передачи любым 3-им лицам, возможно только с письменного разрешения ИСПОЛНИТЕЛЯ.

3.2.2. Стороны соглашаются с тем, что ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право изменять стоимость УСЛУГ, сроки оказания УСЛУГ, которые от его воли не зависят, а установлены процессуальным законодательством или определениями суда, а также иные условия оказания УСЛУГ и условия настоящего Договора, если на то будет процессуальная необходимость для надлежащего оказания УСЛУГ исключительно в интересах ЗАКАЗЧИКА.

ИСПОЛНИТЕЛЬ уведомляет ЗАКАЗЧИКА об указанных изменениях путем размещения информации в личном кабинете на сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ в разделе «ИЗМЕНЕНИЯ» по адресу Страницы мероприятия и при этом ЗАКАЗЧИК обязан самостоятельно знакомиться с указанными изменениями. Уведомление об изменении сроков оказания УСЛУГ также может быть направленно ЗАКАЗЧИКУ не позднее 22 часов 00 минут по московскому времени в день, предшествующий дню вступления в действие соответствующих изменений путем направления соответствующего письма на адрес электронной почты на контактный e-mail или посредством телефонного звонка по указанному ЗАКАЗЧИКОМ контактному номеру телефона. Уведомление об изменении иных условий, также размещается на сайте в разделе «_______________» по адресу Страницы в Интернете _________________.

3.2.3. Разрабатывать эффективную программу оказания УСЛУГ для ЗАКАЗЧИКА с учетом предоставленной ЗАКАЗЧИКОМ информации и определять количество и состав назначенных представителей, в месте, в дату и во время, указанное Судом или КРЕДИТОРОМ.

3.2.4. В случае неоплаты (неполной оплаты) стоимости Услуг в установленные сроки, при несвоевременном предоставлении данных для оформления Заявки либо при указании недостоверных данных при оформлении Заявки настоящий Договор не считается заключенным. Условия данного пункта не действуют при оплате Услуг предлагаемых ИСПОЛНИТЕЛЕМ и оплачиваемых ЗАКАЗЧИКОМ по условиям акции (специальное предложение), проводимой ИСПОЛНИТЕЛЕМ.

3.2.5. ЗАКАЗЧИК соглашается с тем, что в случае нарушения ЗАКАЗЧИКОМ пунктов __________настоящего Договора, ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право не заключать с ЗАКАЗЧИКОМ настоящий Договор и не возвращать денежные средства, оплаченные УСЛУГИ, т.к. действия ЗАКАЗЧИКА будут считаться односторонним отказом от принятых на себя обязательств, ПРИ ЭТОМ ЗАКАЗЧИК воспользовался УСЛУГАМИ ИСПОЛНИТЕЛЯ.

3.3. ЗАКАЗЧИК обязуется:

3.3.1. предоставить в обязательном порядке следующие сведения о КРЕДИТОРЕ и заключенном кредитном договоре:

1) дате и месте заключения кредитного договора с КРЕДИТОРОМ;

2) сумме кредита, полученной от КРЕДИТОРА;

3) каким способом получена сумма кредита – перечислением на банковскую карту, зачислением на лицевой счет, перечислением в пользу какого-либо лица и другие;

4) условия кредитного договора с КРЕДИТОРОМ – проценты за пользование суммой кредита, сумма штрафов, пени – и за какие нарушения кредитного договора с КРЕДИТОРОМ;

5) сумма ВЫПОЛНЕННЫХ ЗАКАЗЧИКОМ перечислений КРЕДИТОРУ – по форме:

№№ п/п

дата

сумма

1.

3.3.2. Самостоятельно и своевременно знакомиться в личном кабинете с ХОДОМ решения ВОПРОСА по урегулированию задолженности ЗАКАЗЧИКА перед КРЕДИТОРОМ.

3.3.2. Оформляя Заявку на оказание услуг ИСПОЛНИТЕЛЕМ заполнить необходимые обязательные поля (согласно п. 2.2 настоящего Договора) на интернет-странице Заявки с указанием выбранного Тарифного Плана согласно Приложению №1 к Договору, при этом ЗАКАЗЧИК ГАРАНТИРУЕТ достоверность указанной им информации.

3.3.3. Оплатить УСЛУГИ ИСПОЛНИТЕЛЯ на условиях и по стоимости, действующей на момент оплаты УСЛУГ ЗАКАЗЧИКОМ. Действующие условия и стоимость, а также информация об акциях (специальных предложениях) размещаются на сайте ___________________ и/или его субдоменах, в том числе в разделе «АКЦИИ» по адресу указанной в Приложении 1.

3.3.4. В случае передачи права на участие в Договоре третьему лицу (если данное право предоставлено в отдельном Договоре по условиям АКЦИИ), не позднее, чем в течение 2 (двух) рабочих дней с момента начала оказания УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЕМ, уведомлять об этом ИСПОЛНИТЕЛЯ и в письменной форме сообщить все необходимые данные нового ЗАКАЗЧИКА, согласно п.2.2 настоящего Договора. В случае передачи права на уступку права третьему лицу, на такое лицо также распространяются все условия настоящего Договора.

3.3.5. В случае, если стоимость УСЛУГ при изменении Тарифного плана Заказчиком является выше нежели сумма, ранее оплаченная ЗАКАЗЧИКОМ, то данная услуга оказывается при условии доплаты ЗАКАЗЧИКОМ необходимой суммы не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты оказания СЛЕДУЮЩЕГО ЭТАПА/ВИДА УСЛУГ.

При несогласии ЗАКАЗЧИКА осуществить доплату по условиям настоящего пункта, за ЗАКАЗЧИКОМ сохраняется право на получение УСЛУГ в объеме ранее оплаченного Тарифного плана (в ранее выбранном варианте собственной защиты собственных интересов ЗАКАЗЧИКА) или ЗАКАЗЧИК имеет право отказаться от исполнения настоящего Договора, при этом ЗАКАЗЧИКУ возвращаются денежные средства в объеме и на условиях предусмотренных в п. 3.3.8. настоящего Договора.

При невозможности оказания услуги со стороны ИСПОЛНИТЕЛЯ после изменения ЗАКАЗЧИКОМ Тарифного плана ЗАКАЗЧИК имеет право требовать возврата оплаченных денежных средств в полном объеме.

3.3.7. Незамедлительно уведомить ИСПОЛНИТЕЛЯ об изменении своих контактных данных обязательно в письменной форме посредством направления с контактного e-mail на контактный e-mail ИСПОЛНИТЕЛЯ.

3.3.8. Письменно (в том числе посредством контактного e-mail) путем направления в адрес ИСПОЛНИТЕЛЯ соответствующего заявления, оформленного надлежащим образом (шаблон предоставляется ИСПОЛНИТЕЛЕМ по запросу ЗАКАЗЧИКА) уведомить ИСПОЛНИТЕЛЯ об отказе от настоящего Договора без объяснения причин. Запрос шаблона заявления является обязанностью ЗАКАЗЧИКА. Во всех случаях отказа от Договора ЗАКАЗЧИК предоставляет ИСПОЛНИТЕЛЮ заявление в письменной форме, направленного в порядке согласно п.3.3.7. настоящего Договора. В случае отсутствия такого заявления денежные средства ИСПОЛНИТЕЛЕМ не возвращаются, т. к. ИСПОЛНИТЕЛЬ выполняет принятые на себя обязательства по настоящему Договору в полном объеме в интересах самого ЗАКАЗЧИКА, и ему ДОЛЖНО БЫТЬ известно, – намерен ли ЗАКАЗЧИК осуществлять урегулирование своей кредитной задолженности по Кредитному Договору с КРЕДИТОРОМ, иначе настоящий Договор заключен не для его исполнения и не имеет экономической ценности ни для ИСПОЛНИТЕЛЯ, ни для ЗАКАЗЧИКА.

3.3.8.1. В том случае, если ЗАКАЗЧИК уведомляет ИСПОЛНИТЕЛЯ о своем отказе от настоящего Договора не позднее, чем в течение 2-х календарных дней (двух) календарных дней до начала оказания УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЕМ, то ИСПОЛНИТЕЛЬ возвращает денежные средства в размере 100% от суммы, оплаченной ЗАКАЗЧИКОМ.

3.3.8.2. В том случае, если ЗАКАЗЧИК уведомляет ИСПОЛНИТЕЛЯ о своем отказе от Договора в срок позднее чем 2 (два) календарных дня до начала оказания УСЛУГ, то ИСПОЛНИТЕЛЬ возвращает денежные средства в размере 50% от суммы, оплаченной ЗАКАЗЧИКОМ, а оставшиеся 50% зачисляет на своем расчетном счете в возмещение убытков из расчета 10 рабочих человеко/часов РАБОТЫ квалифицированного юриста по оказанию УСЛУГ по настоящему Договору, из расчета 1000 руб. за человеко/час.

3.3.8.3. Для УСЛУГ, приобретаемых по АКЦИИ, информация о которых размещается на сайте и отражается в Приложениях к настоящему Договору, началом оказания УСЛУГ признается первый день проведения каких-либо переговоров с ЗАКАЗЧИКОМ по реализации плана защиты интересов ЗАКАЗЧИКА по урегулированию его задолженности перед КРЕДИТОРОМ.

В любом случае, ЕСЛИ ОТКАЗЫВАЕТСЯ от настоящего Договора, ЗАКАЗЧИК обязан возместить фактические расходы ИСПОЛНИТЕЛЯ, в том числе все комиссии платежных систем, взимаемые при переводе денежных средств на и со счета ИСПОЛНИТЕЛЯ, включая стоимость 10 человеко/часов квалифицированного юриста, из расчета 1000 руб. за человеко/час, а также стоимость накладных расходов, КОТОРЫЕ ДОЛЖЕН ПОНЕСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬ в течение срока действия настоящего Договора до отказа ЗАКАЗЧИКА от его исполнения в одностороннем порядке.

3.3.9. Выполнять все условия настоящего Договора, которые указаны в настоящем Договоре и в Приложениях к нему, которые известны ЗАКАЗЧИКУ в момент оплаты УСЛУГ.

3.3.10. В случае нарушения Заказчиком условий настоящего Договора ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности за качество предоставления УСЛУГ и оставляет за собой право расторгнуть договор с ЗАКАЗЧИКОМ за невозможностью его исполнения в отсутствие документов от ЗАКАЗЧИКА, при этом денежные средства, ранее оплаченные ЗАКАЗЧИКОМ не возвращаются и считаются штрафом, подлежащим оплате ИСПОЛНИТЕЛЮ в связи с нарушением ЗАКАЗЧИКОМ принятых на себя обязательств.

3.3.10. Соблюдать порядок регистрации в личном кабинете на сайте _____________________, так и в ходе исполнения настоящего Договора ИСПОЛНИТЕЛЕМ, не создавать своими действиями неудобства для других ЗАКАЗЧИКОВ ПРИ ПОСЕЩЕНИИ САЙТА, а также не препятствовать ИСПОЛНИТЕЛЮ при исполнении им своих обязательств по настоящему Договору. В случае нарушения условий согласно настоящему пункту договора ИСПОЛНИТЕЛЬ оставляет за собой право не оказывать ни одной юридической услуги, указанной в п.1.4. настоящего Договора, или удалить личный кабинет ЗАКАЗЧИКА с интернет-страницы ____________________, на которой проводится учет выполненных и оказанных УСЛУГ, при этом денежные средства, ранее оплаченные ЗАКАЗЧИКОМ, не возвращаются и считаются возмещением убытков, подлежащих компенсации и оплате ИСПОЛНИТЕЛЮ в связи с нарушением ЗАКАЗЧИКОМ принятых на себя договорных обязательств согласно настоящему Договору.

3.4. ЗАКАЗЧИК имеет право:

3.4.1. Требовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ соблюдения и выполнения условий настоящего Договора.

3.4.2. Перенести сроки оказания УСЛУГ (далее – заморозка), предупредив об этом ИСПОЛНИТЕЛЯ не позднее, чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до предполагаемой даты «заморозки», или до даты начала оказания УСЛУГ по желанию ЗАКАЗЧИКА. При этом в случае увеличения стоимости УСЛУГ, которые перенесены ЗАКАЗЧИКОМ, ЗАКАЗЧИК обязуется произвести соответствующую доплату не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до начала оказания УСЛУГ. ЗАКАЗЧИК соглашается с тем, что, в случае отказа ЗАКАЗЧИКА от исполнения Договора, произведенного после «заморозки», услуга считается оказанной ЗАКАЗЧИКУ и денежные средства, оплаченные ЗАКАЗЧИКОМ, возврату не подлежат, и остаются в распоряжении ИСПОЛНИТЕЛЯ в качестве компенсации за рабочее время квалифицированного юриста и использованное программное оборудование и обеспечение.

3.4.3. Заморозка осуществляется при наличии заявления оформленного ЗАКАЗЧИКОМ ПО Форме, предоставленной ИСПОЛНИТЕЛЕМ.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ с учетом условий настоящего Договора.

4.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности в случае ненадлежащего оказания услуги, если ненадлежащее исполнение явилось следствием недостоверности, недостаточности или несвоевременности предоставленных ЗАКАЗЧИКОМ сведений, а также вследствие других нарушений условий настоящего Договора со стороны ЗАКАЗЧИКА, будь то:

– болезнь, плохое самочувствие, невозможность общения по телефону и другие фактические обстоятельства, которые находятся в прямой зависимости от воли ЗАКАЗЧИКА, а также предусмотренные ст. _______ГК РФ о невозможности исполнения по причинам, которые не зависят ни от ИСПОЛНИТЕЛЯ, ни от ЗАКАЗЧИКА.

4.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности за несоответствие предоставленной услуги ожиданиям ЗАКАЗЧИКА и/или за его субъективную оценку, такое несоответствие ожиданиям и/ или отрицательная субъективная оценка не являются основаниями считать услуги оказанными не качественно, или не в согласованном объеме, поскольку ИСПОЛНИТЕЛЬ несет ответственность только за соответствие действующему законодательству составленных им документов, проведенных переговоров и оказанных юридических консультаций, в подтверждение чего имеются все необходимые документы и доказательства.

4.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор), а также за невозможностью исполнения согласно ст. ________ ГК РФ, возникшей по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон настоящего Договора не отвечает.

4.5. ЗАКАЗЧИК обязуется указывать достоверные данные при оформлении (переоформлении на третье лицо) Заявки, ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право отказать в заключении Договора С КАКМ-ЛИБО 3-ИМ ЛИЦОМ ПРИ ЗАМЕНЕ ЗАКАЗЧИКОМ САМОГО СЕБЯ НА ДРУГОЕ ЛИЦО в порядке уступки права требования лицу, который не заявляет о своем праве требования в течение 3-х месяцев с даты заключения соглашения об уступке права требования между ЗАКАЗЧИКОМ и 3-им лицом, не поименованным в настоящем Договоре, поскольку Исполнитель не был уведомлен об уступке права требования от Исполнителя.

4.6. В случае, если ЗАКАЗЧИК, по причинам, не зависящим от ИСПОЛНИТЕЛЯ, не уведомил ИСПОЛНИТЕЛЯ о своем желании отказаться от предоставления услуг в сроки, указанные в п. 3.3.8. настоящего Договора или уведомил после дня оказания УСЛУГИ, то услуга считается оказанной надлежащим образом и оплаченные ИСПОЛНИТЕЛЮ денежные средства возврату не подлежат, поскольку основная часть стоимости исполнения настоящего Договора в интересах ЗАКАЗЧИКА Исполнителем была выполнена. ЗАКАЗЧИК соглашается с тем, что указанные удержания компенсации в счет причиненных убытков являются определенной сторонами неустойкой, которую ЗАКАЗЧИК обязан уплатить ИСПОЛНИТЕЛЮ в связи с невыполнением принятых ЗАКАЗЧИКОМ на себя обязательств по надлежащему и своевременному уведомлению ИСПОЛНИТЕЛЯ, так как УСЛУГИ по настоящему Договору оказываются для ЗАКАЗЧИКА, имеющего личный интерес в исполнении настоящего Договора. В противном случае настоящий Договор подлежит расторжению до получения УСЛУГИ ЗАКАЗЧИКОМ, О ЧЕМ ЗАКАЗЧИК ОБЯЗАН сообщить ИСПОЛНИТЕЛЮ в любое время В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА.

4.7. ЗАКАЗЧИК соглашается с тем, что в случае невыполнения требования согласно п. 3.3.5. настоящего Договора, денежные средства не возвращаются ЗАКАЗЧИКУ и являются определенной сторонами неустойкой, которую ЗАКАЗЧИК обязан уплатить ИСПОЛНИТЕЛЮ в связи с невыполнением принятых ЗАКАЗЧИКОМ на себя обязательств необходимых для качественного оказания услуг со стороны ИСПОЛНИТЕЛЯ.

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

5.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров.

5.2. В случае не достижения согласия между Сторонами все споры рассматриваются в судебном порядке, в соответствии с законодательством РФ в соответствии с действующим процессуальным законодательством.

6. РЕЗУЛЬТАТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

6.1. Все информационные материалы, предоставляемые ИСПОЛНИТЕЛЕМ ЗАКАЗЧИКУ в процессе оказания УСЛУГ и выполнения работ, составляющих перечень УСЛУГ согласно п.1.3. настоящего Договора, являются результатом интеллектуальной деятельности ИСПОЛНИТЕЛЯ, созданные творческим трудом квалифицированных юристов и составляют исключительное авторское право, а также смежные с авторским права, которые принадлежат ИСПОЛНИТЕЛЮ.

6.2. Использование результатов интеллектуальной деятельности без письменного согласия ИСПОЛНИТЕЛЯ является нарушением исключительного права ИСПОЛНИТЕЛЯ, что влечет за собой гражданскую, административную и иную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.3. Также ЗАКАЗЧИК не имеет права в коммерческих целях и в других целях копировать аудио и видеоматериалы ИСПОЛНИТЕЛЯ, транслируемых онлайн, полностью или частично, вести запись трансляций ИСПОЛНИТЕЛЯ, а также использовать содержание указанных материалов без письменного согласия ИСПОЛНИТЕЛЯ, потому что указанные действия будут считаться нарушением исключительного права ИСПОЛНИТЕЛЯ и влечет за собой гражданскую, административную и иную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Настоящий Договор действует до момента исполнения Сторонами всех обязательств. Все Приложения являются неотъемлемой частью к настоящему Договору.

7.2. Оформленная ЗАКАЗЧИКОМ Заявка, которая заполняется на сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ, является неотъемлемой частью настоящего Договора.

7.3. Заключая настоящий Договор, ЗАКАЗЧИК дает согласие на использование информации о себе, своих взаимоотношениях с ИСПОЛНИТЕЛЕМ, своих анкетных и персональных данных, переданных ИСПОЛНИТЕЛЮ в рамках исполнения настоящего Договора, публикацию материалов о факте получения услуг у ИСПОЛНИТЕЛЯ средствами массовой информации – телевидением, радио, в интернете, печатных изданиях, социальных сетях, а также публикацию указанных материалов на официальном сайте и в социальных ресурсах ИСПОЛНИТЕЛЯ.

7.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

7.5. ЗАКАЗЧИК подтверждает, что все условия настоящего Договора ему разъяснены и для него понятны, и он принимает их БЕЗУСЛОВНО и В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ.

СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ

В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) в случае согласия и принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг, лицо, производящее подтверждение- т.е. акцепт этой оферты (Договора), становится ЗАКАЗЧИКОМ (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты, т.е. подтверждение Заказчиком предложения Исполнителя по настоящему Договору равносилен заключению договора на условиях, изложенных в данной оферте – т. е. в тексте данного Договора).

В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст данного Договора и, если Вы не согласны с каким-либо пунктом Договора, ИСПОЛНИТЕЛЬ предлагает Вам отказаться от каких- либо действий, необходимых для акцепта в форме подтверждения или заключить другой персональный договор на специальных отдельно обсуждаемых с ИСПОЛНИТЕЛЕМ условиях, которые отличаются от условий настоящего Договора.

Полным и безусловным, безоговорочным акцептом- подтверждением настоящей оферты-Договора является осуществление ЗАКАЗЧИКОМ оплаты предложенных ИСПОЛНИТЕЛЕМ Услуг на условиях настоящего Договора. В отношении Услуг, которые предлагаются ИСПОЛНИТЕЛЕМ по другим условиям согласно АКЦИИ, которые предлагаются Исполнителем единоразово и единовременно (специальным предложениям при их наличии), при этом существенным условием такого предложения АКЦИИ является оплата юридических услуг поэтапно, с отсрочкой платежа, или с рассрочкой всего платежа по частям, то в таком случае полным и безоговорочным акцептом-подтверждением настоящей оферты- т.е. участия в специальной акции согласно настоящему Договору является платеж ЗАКАЗЧИКОМ оплаты первой части от установленной в указанной АКЦИИ суммы.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕСТИМО правовое агентство»

ОГРН 1167847060259,

ИНН 7842086450,

КПП 784201001

Адрес государственной регистрации: 191144, город Санкт-Петербург, улица 10 Советская, дом 19, квартира 73,

e-mail: info@vestimo-pravo.ru, grigotg@gmail.com

сайт в Интернете: vestimo-pravo.ru

контакт. тел. +7 (921) 906-15-74, +7 (921) 589-17-04

Расчетный счет №40702810355040012873

в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк России»

к/счет 30101810500000000653 в СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ ГУ БАНКА РОССИИ

БИК 044030653

Генеральный директор Григорьева Татьяна Григорьевна

Главный бухгалтер Григорьева Татьяна Григорьевна

Приложение 1 к Договору-оферте

ООО «ВЕСТИМО правовое агентство» от 1 февраля 2018 года

Стоимость УСЛУГ по ТАРИФНЫМ ПЛАНАМ «ВЕСТИМО-БАНК, НАДО ДОГОВАРИВАТЬСЯ»:

№5. Договор на сервисный ремонт спецтехники с Протоколом разногласий

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Подрядчик обязуется по заявкам Заказчика (Приложение №1 к настоящему Договору) и согласованный в заявке сторонами срок, осуществлять техническое обслуживание, инспекцию/дефектовку, текущий и внеплановый ремонт (в дальнейшем- Работы) оборудования, указанного в Приложении №3 к настоящему Договору (далее по тексту-Оборудование), а Заказчик обязуется принимать и оплачивать выполненные Работы по расценкам, согласно Приложению №4 к настоящему Договору.

Работы могут выполняться как из материала и запасных частей Заказчика, так и из материала и запасных частей Подрядчика. При этом запасные части могут быть как новые, так и восстановленные, согласованные в Заказ-наряде, согласно Приложению №5, к настоящему Договору.

Подрядчик вправе привлекать к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков), кандидатуры которых предварительно согласованы с Заказчиком в письменной форме. С заявкой о привлечении субподрядчика Подрядчик, предоставляет Заказчику письменную информацию о субподрядчике, а именно: дата и номер заключенного договора, наименование контрагента, предмет договора, объем работы, контактные данные организации. При этом Подрядчик отвечает перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ.

Договор вступает в силу с момента подписания уполномоченными представителями Сторон и действует по 31.12.2018 года.

Договор может быть расторгнут досрочно только по согласованию сторон, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством РФ.

Договор продлевается на каждый следующий календарный год, если ни одна из сторон не заявит о его расторжении не менее чем за месяц до окончания его срока действия.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Заказчик оформляет Заявку на обслуживание техники (далее по тексту – Заявка) в письменном виде в соответствии с образцом, утвержденным сторонами в Приложение №1 к настоящему Договору, и передает их Подрядчику лично либо по факсу или электронной почте, указанным в разделе 12 настоящего Договора.

Подрядчик обязуется принять и согласовать Заявку.

Заявка должна быть подписана уполномоченными представителями сторон.

Перечень лиц, уполномоченных сторонами действовать от имени сторон при исполнения настоящего Договора, указывается в Приложении №2 к Договору с указанием электронных адресов и номеров факса для передачи документов.

3.3. В случае изменения места проведения работ от указанного в Заявке, Заказчик обязан письменно информировать Подрядчика не менее, чем за 1 (один) рабочий день до непосредственного начала работ. В этом случае Подрядчик имеет право изменить стоимость работ с учетом изменения расстояния до места выполнения работ.

3.4. В течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения Заявки, Подрядчик обязан прибыть на место проведения работ к дате указанной в Заявке. Сроки выполнения работ согласовываются в Заявке.

3.5. В случае, если во время выполнения Работ Подрядчиком будут выявлены неисправности Оборудования, устранение которых не согласовано Сторонами, тогда:

Подрядчик обязан уведомить об этом Заказчика.

Заказчик, в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения уведомления об обнаружении неисправностей, влекущих превышение стоимости Работ, обязан направить Подрядчику дополнительную Заявку согласно п.п. 3.1. настоящего Договора или направить отказ.

Если Заказчик в течение установленного срока не даст соответствующие указания или откажется от устранения не согласованных ранее неисправностей, Подрядчик, по своему выбору, имеет право:

а) Продолжить выполнение Работ. В этом случае гарантия качества Работ не предоставляется.

или

б) Отказаться от выполнения Заявки. В этом случае Заказчик обязан оплатить Работы, фактически выполненные Подрядчиком на основании счета Подрядчика.

3.6. Подрядчик имеет право выполнить Работы досрочно, а Заказчик обязан принять такие Работы. В таком случае оплачивается фактически затраченное временя на выполнения Работ.

3.7. Работы выполняются только при обеспечении Заказчиком условий проведения Работ в соответствии с разделом 5 настоящего Договора.

3.8. Порядок приемки выполненных Работ:

3.8.1. При завершении выполнения Работ лица уполномоченные представлять интересы Сторон и подписывать документы, предусмотренные настоящим договором. Стороны обязаны сдать/принять Работы, подписать «Заказ-Наряд» в котором фиксируются выполненные Работы, предоставленные Подрядчиком материалы и запчасти, а так же время, затраченное на выполнение Работ и пр. Заказ-наряд является надлежащим документом, подтверждающим факт выполнения и принятия Работ.

3.8.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Заказ-Наряда» Подрядчик обязан составить в двух экземплярах и направить почтой (а также экземпляр электронной почтой или по факсу) в адрес Заказчика Акт выполненных работ, составленный на основании Заказ-наряда и указывающий окончательную стоимость Работ, выполненных Подрядчиком.

3.8.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения оригинала Акта выполненных работ Заказчик обязан подписать его и отправить один экземпляр Подрядчику. В случае, если Заказчик не подпишет Акт выполненных работ и не направит его Подрядчику в установленный срок, Акт считается подписанным Заказчиком без замечаний.

3.9. В случае, если Заказчик заявляет мотивированный отказ от подписания Акта выполненных работ, он обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения Акта выполненных работ, изложить основания отказа в подписании акта и направить Подрядчику по электронной почте или по факсу.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА.

4.1. Подрядчик выполняет Работы на месте указанном в Заявке и в объеме и срок, согласованном сторонами. Качество Работ определяется в соответствии с руководствами по техническому обслуживанию и эксплуатации фирм-производителей Оборудования.

4.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Подрядчиком подписанного Акта выполненных Работ Подрядчик высылает Заказчику почтой счет-фактуру, оформленный в соответствии с действующим законодательством.

4.3. В случае, не обеспечения Заказчиком к началу или в процессе выполнения Работ соответствия рабочих мест требованиям эксплуатационной документации изготовителя, правилам техники безопасности и пожарной безопасности, условиям проведения Работ, Подрядчик имеет право в одностороннем порядке приостановить выполнение Работ, уведомив Заказчика в письменном виде с обоснованием причин такого приостановления.

4.4. Направлять Заказчику заявку, на подъемно-транспортное оборудование, за сутки до выполнения работ. При предоставлении Заказчиком Подрядчику подъемно-транспортного оборудования, необходимого для проведения Работ, представители Подрядчика должны иметь при себе удостоверение стропальщика установленного образца подтверждающие прохождение проверки знаний.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА.

5.1. Заказчик обязан принять и оплатить Работы в сроки и в порядке, установленном настоящим Договором.

5.2. Заказчик обязан предоставить площадку на время выполнения Работ и обеспечить телефонной связью.

5.3. Обеспечить на территории Заказчику помещение для персонала Подрядчика и помещение для хранения материалов и оборудования.

5.4. Обеспечить персоналу и транспорту Подрядчика доступ на территорию Заказчика для проведения работ.

5.5. Заказчик обязан обеспечить к началу проведения Работ соответствие площадки требованиям, правилам техники безопасности и пожарной безопасности, для безопасного проведения Работ.

5.6. Заказчик обеспечивает подъемно-транспортное оборудование, необходимое для проведения Работ, а также лиц ответственных за безопасное проведение грузоподъемных работ, емкости для слива и утилизацию отработанных смазочно-охлаждающих жидкостей и т.д., отвечающее требованием Подрядчика.

5.7. Заказчик обеспечивает подготовку техники к техническому обслуживанию, включая мойку Оборудования, и беспрепятственный подход Подрядчика к точкам проведения технического обслуживания на технике.

5.8. Заказчик обязан принять Работы в месте выполнения Работ и подписать Заказ-наряд и Акт выполненных работ.

5.9. Заказчик, обнаруживший явные недостатки Работ при приемке, вправе ссылаться на них только в случае, если эти недостатки были указаны в Заявке. Заказчик обязан предъявить требования об устранении недостатков или соразмерного уменьшения цены выполненных Работ до подписания Заказа-наряда. Заказчик имеет право устранять недостатки выполненных работ самостоятельно только с согласования с Подрядчиком.

5.10. При обнаружении скрытых недостатков, в течение гарантийного срока, Заказчик обязан:

Немедленно приостановить работу Оборудования.

Известить Подрядчика об обнаружении таких недостатков в течение 1 (одного) рабочего дня с даты обнаружения таких недостатков по факсимильной связи или электронной почтой.

До приезда представителя Подрядчика Заказчик не должен производить разборки агрегата в целом или отдельных его узлов, а также производить смены рабочих жидкостей.

5.11. Подрядчик обязан в течение 2 (Двух) рабочих дней после получения извещения Заказчика обеспечить явку своего уполномоченного представителя.

В случае невыполнения или некачественного выполнения Подрядчиком Работ Подрядчик устраняет дефекты за свой счет в 10 дневный срок.

Подрядчик самостоятельно выбирает способ выполнения Работ. Заказчик вправе проверять ход и качество Работ, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика, в течение всего срока выполнения Работ.

6.ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

6.1. Стоимость Работ определяется в Заказ-наряде.

Заказчик оплачивает 100% (сто процентов) стоимости Работ в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Акта выполненных работ.

Расчеты сторон производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

Датой платежа считается дата списания денежных средств с корреспондентского счёта банка Заказчика.

Стороны договорились, что любые авансы, предварительные оплаты, отсрочки и рассрочки платежей в рамках настоящего Договора не являются коммерческим кредитом по смыслу ст. 823 ГК РФ и не дают кредитору по соответствующему денежному обязательству права, и не выступают основаниями для начисления и взимания процентов за пользование денежными средствами на условиях и в порядке, предусмотренных ст. 317.1 ГК РФ.

ГАРАНТИЯ ПОДРЯДЧИКА.

7.1. Подрядчик устанавливает 6-ти месячный срок гарантии на выполненные Работы при условии соблюдения Заказчиком Руководства по эксплуатации.

Подрядчик несет ответственность за качество выполненных Работ только при выполнении Заказчиком следующих условий:

– при эксплуатации используются топливные, масляные, воздушные фильтры, рекомендованные к применению фирмами-производителями Оборудования в соответствии с каталогом запасных частей на данную единицу техники или их аналоги;

– при эксплуатации используются моторные масла, рекомендованные к применению фирмами-производителями Оборудования и в соответствии с руководством по эксплуатации и обслуживанию;

– при эксплуатации используется охлаждающие жидкости, рекомендованные к применению фирмами-производителями Оборудования в соответствии с руководством по эксплуатации и обслуживанию;

– смена масла и фильтров на данной единице Оборудования производится в соответствии с руководством по эксплуатации и обслуживанию;

– в случае если во время выполнения Работ по Заявке использовались запасные части или расходные материалы приобретенные у Подрядчика.

Подрядчик освобождается от гарантийных обязательств в случаях:

– нарушения одного из подпунктов пункта 7.2. настоящего Договора

– иных действий обслуживающего персонала Заказчика, приводящих к нарушению условий эксплуатации, изложенных в руководстве по эксплуатации и обслуживанию;

– в случае, если предоставленная Заказчиком информация о количестве часов наработки Оборудования не соответствует действительности;

– в случае непригодности материалов, компонентов и деталей, а также наличия неисправностей в Оборудовании, на котором выполняются Работы, оставленных Заказчиком (т.е. при отказе Заказчика от их замены на надлежащие материалы, компоненты, детали, устранения неисправностей), несмотря на предупреждение Подрядчика о неблагоприятных последствиях их использования или оставления в Оборудовании.

7.4. Все претензии и требования по выполнению гарантийных обязательств должны быть поданы Заказчиком в письменном виде в течение срока гарантии, подписаны уполномоченным Заказчиком лицом и скреплены печатью Заказчика.

7.5. Руководствуясь гражданским и налоговым законодательством, Подрядчик заверяет и гарантирует Заказчику, что:

– является надлежащим образом, учрежденным и зарегистрированным юридическим лицом и/или надлежащим образом зарегистрированным предпринимателем;

– исполнительный орган Подрядчика находится и осуществляет функции управления по месту нахождения (регистрации) юридического лица или индивидуального предпринимателя.

– для заключения и исполнения настоящего договора Подрядчик получил все необходимые согласия, одобрения и разрешения, получение которых необходимо в соответствии с действующим законодательством РФ, учредительными и локальными документами;

– имеет законное право осуществлять вид экономической деятельности, предусмотренный договором (имеет надлежащий ОКВЭД);

– не существует законодательных, подзаконных нормативных и индивидуальных актов, локальных документов, а также решений органов управления, запрещающих Подрядчику или ограничивающих его право заключать и исполнять настоящий Договор;

– лицо, подписывающее (заключающее) настоящий Договор от имени и по поручению Подрядчика на день подписания (заключения) имеет все необходимые для такого подписания полномочия и занимает должность, указанную в преамбуле настоящего Договора.

Помимо вышеуказанных гарантий и заверений, руководствуясь гражданским и налоговым законодательством, Подрядчик заверяет Заказчика и гарантирует, что:

– Подрядчиком уплачиваются все налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством РФ, а также им ведется и своевременно подается в налоговые и иные государственные органы налоговая, статистическая и иная государственная отчетность в соответствии с действующим законодательством РФ;

– все операции Подрядчика по выполнению Работ полностью отражены в первичной документации Подрядчика, в бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности, обязанность по ведению которой возлагается на Подрядчика;

– Подрядчик гарантирует и обязуется отражать в налоговой отчетности налог на добавленную стоимость (НДС), уплаченный Заказчиком Подрядчику в составе цены выполненных Работ;

– Подрядчик предоставит Заказчику полностью соответствующие действующему законодательству РФ первичные документы, которыми оформляются выполненные Работы по настоящему Договору (включая, но не ограничиваясь – счета-фактуры, акты приема-передачи выполненных работ, и т.д.);

Подрядчик обязуется по первому требованию Заказчика или налоговых органов (в т.ч. встречная налоговая проверка) предоставить, надлежащим образом, заверенные копии учредительных документов, документы, подтверждающие полномочия представителей и платежеспособность, а так же иные документы, относящиеся к выполнению Работ по настоящему Договору и подтверждающие гарантии, и заверения, указанные в настоящем Договоре, в срок, не превышающий 5 (пять) календарных дней с момента получения соответствующего запроса от Заказчика или налогового органа.

Подрядчик обязуется возместить Заказчику в т.ч. убытки, понесенные последним вследствие нарушения Подрядчиком указанных в Договоре гарантий и заверений и/или допущенных Подрядчиком нарушений (в т.ч. налогового законодательства), отраженных в Решениях налоговых органов, в размере:

– сумм, уплаченных Заказчиком в бюджет на основании решений (требований) налоговых органов о доначислении налогов и сборов, об уплате пени и штрафа;

– сумм, возмещенных Заказчиком иным лицам, прямо или косвенно приобретшим Работы у Подрядчика, уплаченных ими в бюджет на основании соответствующих решений (требований) налоговых органов (о доначислении НДС, об уплате НДС в бюджет, об уплате пеней и штрафов на размер доначисленного НДС).

Подрядчик, нарушивший изложенные в настоящем пункте условия, гарантии и заверения, возмещает Заказчику, помимо означенных выше сумм, все убытки, вызванные таким нарушением. Подрядчик обязуется компенсировать Заказчику, все понесенные по его вине убытки (в т.ч.: доначисленный НДС, штраф, пеня и т.д.) в 5-ти дневный срок с момента получения от Заказчика соответствующего требования».

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

Подрядчик не несет ответственности за просрочку выполнения Работ в случае, если такая просрочка произошла по вине Заказчика, либо если Заказчик немотивированно отказался или уклонился от приемки, либо если просрочка произошла по обстоятельствам, которые Подрядчик не мог контролировать.

Стороны не несут ответственности за любые косвенные убытки, в том числе за упущенную выгоду.

В случае неоплаты работ, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы.

В случае нарушения срока выполнения работ/ выполнения работ ненадлежащего качества, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере 2 000 руб. за каждый день просрочки.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.

9.1. Стороны устанавливают досудебный порядок урегулирования споров. Срок рассмотрения претензии составляет 15 (пятнадцать) календарных дней от даты ее получения другой Стороной.

В случае, если спор не будет урегулирован в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты отправления первой претензии, спор подлежит рассмотрению арбитражным судом по месту нахождения Истца.

В случае, возникновения спора между Заказчиком и Подрядчиком по поводу недостатков работ или причин их возникновения по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза.

ФОРС-МАЖОР (ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ).

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

Сторона, для которой создалась невозможность исполнить принятые на себя обязательства вследствие возникновения форс-мажорных обстоятельств, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с момента наступления форс-мажорных обстоятельств письменно уведомить другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении таких обстоятельств. Не уведомление или несвоевременное уведомление Сторон о наступлении форс-мажорных обстоятельств лишает ссылающуюся на них Сторону права ссылаться на них с целью освобождения от ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязательств по данному Договору. Возникновение и продолжительность форс-мажорных обстоятельств должно быть документально подтверждено региональными подразделениями ТПП РФ.

Срок выполнения для Стороны Договора, находящейся под действием форс-мажорных обстоятельств, переносится на срок действия таких обстоятельств. В случае, если форс-мажорные обстоятельства или их последствия будут длиться более 30 (тридцати) календарных дней, Стороны приступят к обсуждению мер по преодолению сложившейся ситуации. В этом случае, если в течение следующих 15 (пятнадцати) календарных дней Стороны не придут к согласию, то любая из Сторон может расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Условия настоящего договора, Приложений и дополнительных соглашений к нему, а также информация, полученная Сторонами при исполнении настоящего Договора, конфиденциальны и не подлежат разглашению третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ, в течение действия данного договора.

Настоящим каждая из сторон гарантирует другой стороне, что на дату настоящего Договора она является организацией, надлежащим образом зарегистрированной в соответствии с законами России для Заказчика и для Подрядчика, обладает полными правами и полномочиями на владение, пользование и распоряжение своей собственностью и на ведение соответствующей деловой активности, включая полное право выполнять условия настоящего Договора.

Настоящий Договор не подлежит изменениям и не предусматривает внесение в него поправок кроме случаев, предусмотренных настоящим Договором и за исключением изменений, взаимосогласованных, оформленных письменно и подписанных уполномоченными представителями Сторон по данному договору.

Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и хранятся до истечения фактического срока действия Договора.

Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному экземпляру для каждой Стороны.

Лица, подписавшие настоящий Договор от ее имени, должным образом уполномочены и наделены юридической силой для работы в рамках данного Договора.

Все уведомления по данному Договору должны быть подготовлены в письменном виде и должны быть доставлены посыльным, курьерской почтой, телексом или телефаксом соответствующим сторонам по адресам, указанным ниже. Уведомление должно считаться выданным соответственно в день доставки посыльным по дате на расписке о получении, или в день, обозначенный на подписанном почтовом уведомлении о вручении корреспонденции, или в день, указанный на правильно оформленном электронном подтверждении в случае пересылки уведомления телексом или телефаксом. Любая из сторон может изменить свой адрес для получения уведомлений, известив об этом другую сторону соответствующим уведомлением, отправленным вышеуказанным образом.

ПРОТОКОЛ РАЗНОГЛАСИЙ

к Договору №,,,,,,,,,,,,,,,,.. от «____» _____________ 2017 года

г. Санкт-Петербург «_____» _________________ 2017 г.

____________________-, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора

________________________________ – , действующего на основании Устава, с одной стороны,

и ____________________________________, в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального

директора __________________________ – — , действующей на основании Устава с другой стороны, именуемые также по отдельности

как «Сторона», а вместе как «Стороны», составили настоящий Протокол разногласий к Договору № _______________________ от «_____» __________________- 2017 года (далее в тексте «Договор») о нижеследующем:

Договор №_________________ от «_____» __________________ 2017 года, представленный в редакции Заказчика для подписания Подрядчику, подписан Сторонами с Протоколом разногласий, и предлагается для подписания сторонами Договора в следующей редакции:

№ п/п Протокола разногласий

Редакция Заказчика

Редакция Подрядчика

Согласованные

Обеими Сторонами

условия Договора,

утвержденные

в окончательной

редакции

1.

п.1.1.– по тексту Договора;

Изложить п.1.1. Договора в следующей редакции:

«1.1.Подрядчик обязуется по заявкам Заказчика (Приложение №1 к настоящему Договору) и в согласованный в заявке сторонами срок, с момента утверждения Заявки Подрядчиком осуществлять техническое обслуживание, инспекцию/дефектовку, текущий и внеплановый ремонт (в дальнейшем- Работы) оборудования, указанного в Приложении №3 к настоящему Договору (далее по тексту-Оборудование), а Заказчик обязуется принимать и оплачивать выполненные Работы по расценкам, согласно Приложению №4 к настоящему Договору».

2.

П.1.2. – по тексту Договора;

Изложить п.1.2. Договора в следующей редакции:

«1.2. Работы могут выполняться Подрядчиком как из материалов и запасных частей Заказчика, так и из материалов и запасных частей Подрядчика. При этом запасные части могут быть как новые, так и бывшие в эксплуатации и восстановленные проведенными ремонтными работами, согласованные в Заказ-наряде, согласно Приложению №5, к настоящему Договору. При этом согласно ст. 713 ГК РФ – 1. Подрядчик обязан использовать предоставленный Заказчиком материал экономно и расчетливо, после окончания работы представить Заказчику отчет об израсходовании материала, а также возвратить его остаток либо с согласия Заказчика уменьшить цену работы с учетом стоимости остающегося у Подрядчика неиспользованного материала.

2. Если результат работы не был достигнут либо достигнутый результат оказался с недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в Договоре подряда использования, а при отсутствии в Договоре соответствующего условия не пригодным для обычного использования, по причинам, вызванным недостатками предоставленного Заказчиком материала, Подрядчик вправе потребовать оплаты выполненной им работы.

3. Подрядчик может осуществить право, указанное в статьи 713 ГК РФ, в случае, если докажет, что недостатки материала не могли быть обнаружены при надлежащей приемке Подрядчиком этого материала».

3.

П.1.3. – отсутствует

Дополнить Договор пунктом 1.3. следующего содержания:

«1.3.Подрядчик вправе привлекать к исполнению своих обязательств других лиц (субПодрядчиков), кандидатуры которых предварительно согласованы с Заказчиком в письменной форме. С заявкой о привлечении субПодрядчика Подрядчик, предоставляет Заказчику письменную информацию о субПодрядчике, а именно: дата и номер заключенного Договора, наименование контрагента, предмет Договора, объем работы, контактные данные организации. При этом Подрядчик отвечает перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субПодрядчиками».

4.

П.1.4. – отсутствует

Дополнить Договор пунктом 1.4. следующего содержания:

«1.4. Согласно ст.721 ГК РФ «Качество выполненной Подрядчиком работы должно соответствовать условиям действующих у фирм-производителей Оборудования Руководств по техническому обслуживанию, эксплуатации и ремонту».

5.

П.3.1. – по тексту Договора

Изложить п.3.1. Договора в следующей редакции:

«3.1. Заказчик оформляет Заявку на обслуживание Оборудования (далее по тексту – Заявка) в письменном виде в соответствии с образцом, утвержденным сторонами в Приложение №1 к настоящему Договору, и передает их Подрядчику лично либо по факсу или электронной почте, указанным в разделе 12 настоящего Договора, которая подлежит утверждению Подрядчиком и вступает в силу в качестве обязательства Подрядчика с даты ее подписания и скрепления печатью Подрядчика.

Подрядчик обязуется принять и согласовать Заявку в течение 2-х рабочих дней с момента ее поступления.

Заявка должна быть подписана уполномоченными представителями сторон, подтвержденная приказом/распоряжением/или доверенностью единоличного исполнительного органа организации-Заказчика.

Перечень лиц, уполномоченных сторонами действовать от имени сторон при исполнения настоящего Договора, указывается в Приложении №2 к Договору с указанием электронных адресов и номеров факса для передачи документов».

6.

П.3.3. – по тексту Договора

Считать пунктом 3.2. Договора и изложить п.3.2. Договора в следующей редакции:

«3.2. В случае изменения места проведения работ от указанного в Заявке (Приложение №1 к настоящему Договору), Заказчик обязан письменно информировать Подрядчика не менее, чем за 1 (один) рабочий день до непосредственного начала работ согласно утвержденной сторонами Договора Заявки. В этом случае Подрядчик имеет право изменить стоимость работ с учетом необходимых транспортных расходов для своевременного прибытия рабочего персонала Подрядчика в связи с изменением расстояния до места выполнения работ в размере по соглашению сторон».

7.

П.3.4. – по тексту Договора

Считать пунктом 3.3. Договора и изложить п.3.3. Договора в следующей редакции:

«3.3. В течение 2 (двух) рабочих дней с момента утверждения Подрядчиком Заявки Заказчика в порядке согласно п.3.1. настоящего Договора, Подрядчик обязан прибыть на место проведения работ к дате, указанной в Заявке».

8.

П.3.5. – по тексту Договора

Считать пунктом 3.4. Договора и изложить п.3.4. Договора в следующей редакции:

«3.4. В случае, если во время выполнения Работ Подрядчиком будут выявлены неисправности Оборудования, устранение которых не согласовано Сторонами, в связи с чем возникает техническая необходимость выполнения дополнительных работ, ранее не учтенных в Заявке Заказчика, тогда:

Подрядчик обязан уведомить об этом Заказчика.

Заказчик, в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения уведомления об обнаружении неисправностей, влекущих превышение стоимости Работ в связи с необходимостью выполнения дополнительных работ, обязан направить Подрядчику дополнительную Заявку по форме согласно п.п. 3.1. настоящего Договора или направить отказ от поручения Подрядчику дополнительных работ, о необходимости проведения которых Заказчик был уведомлен Подрядчиком.

Если Заказчик в течение указанного 1-дневного срока не даст соответствующие указания или откажется от устранения неисправностей, которые не были согласованы ранее при заключении между сторонами Договора или утверждении Заявки согласно Приложению №1 к настоящему Договору Подрядчик, по своему выбору, имеет право:

а) Продолжить выполнение Работ. В этом случае гарантия качества Работ не предоставляется и гарантийный срок на выполняемые работы не устанавливается, —

или, —

б) Отказаться от выполнения Заявки. В этом случае Заказчик обязан оплатить Работы, уже фактически выполненные Подрядчиком на основании Акта выполненных работ согласно п.3.8.2. Договора и счета Подрядчика».

9.

Пункты 3.4.1., 3.4.2.,3.4.3., 3.4.4., 3.4.5. – отсутствуют в Договоре

Дополнить Договор пунктами 3.4.1., 3.4.2.,3.4.3., 3.4.4., 3.4.5. следующего содержания:

«3.4.1. Согласно п.1 ст. 716 ГК РФ – «Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материала, оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи;

возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

3.4.2. Подрядчик, не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в пункте 1 статьи 716 ГК РФ, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения указанного в Договоре срока, а при его отсутствии разумного срока для ответа на предупреждение или несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работы, не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

3.4.3. Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика об обстоятельствах, указанных в пункте 1 статьи 716 ГК РФ, в разумный срок не заменит непригодные или недоброкачественные материал, оборудование, техническую документацию или переданную для переработки (обработки) вещь, не изменит указаний о способе выполнения работы или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих ее годности, Подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора подряда и потребовать возмещения причиненных его прекращением убытков.

3.4.4. В случае, если возникла необходимость в проведении дополнительных работ и по этой причине в существенном превышении определенной приблизительно цены работы, Подрядчик обязан своевременно предупредить об этом Заказчика. Заказчик, не согласившийся на превышение указанной в Договоре подряда цены работы, вправе отказаться от проведения конкретного вида работ, стоимость которых стала выше. В этом случае Подрядчик может требовать от Заказчика уплаты ему цены за выполненную часть работы.

3.4.5. При существенном возрастании стоимости материалов и оборудования, предоставленных Подрядчиком, а также оказываемых ему третьими лицами услуг, которые нельзя было предусмотреть при заключении Договора и утверждении Заявки, Подрядчик имеет право требовать увеличения установленной цены, а при отказе Заказчика выполнить это требование – отказаться от исполнения Договора в части работ согласно выполняемой по утвержденной Заявке по ремонту, и/или Заявке на запасные части (материалы), в соответствии со статьей 451 ГК РФ.»

10.

П.3.6. – по тексту Договора

Считать пункт 3.6. Договора пунктом 3.5. Договора и изложить его в следующей редакции:

«3.5. Подрядчик имеет право выполнить Работы досрочно, а Заказчик обязан принять такие Работы. В таком случае выполненные Подрядчиком работы оплачиваются по фактически затраченному времени на выполнение Работ и выполненные Работы по расценкам согласно Приложению №4 к настоящему Договору».

11.

П.3.7. – по тексту Договора

Считать пункт 3.7. Договора пунктом 3.6. Договора и изложить его в следующей редакции:

«3.6. Работы Подрядчиком выполняются только при обеспечении Заказчиком условий проведения Работ в соответствии с разделом 5 настоящего Договора».

12.

П.3.7. – в связи с нарушенной нумерацией изложен в другой редакции (см. п.11 настоящего Протокола)

Дополнить Договор пунктом 3.7. в следующей редакции:

«3.7. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком Договора подряда или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну».

13.

Пункт 3.8.1. – по тексту Договора

Пункт 3.8.1. Договора изложить в следующей редакции: «3.8.1. При завершении выполнения Работ лица, уполномоченные представлять интересы Сторон и подписывать документы, предусмотренные настоящим Договором обязаны сдать/принять Работы, о чем Подрядчик направляет уведомление о готовности к сдаче приемке выполненных Работ для проведения рабочих испытаний работы Оборудования с участием Заказчика, а Заказчик обязан в 2-х дневный срок с момента получения такого уведомления организовать за свой счет приемку выполненных работ и проведение рабочих испытаний работы Оборудования и подписать „Заказ-Наряд“ по форме согласно Приложению №5 к Договору, в котором фиксируются выполненные Работы, предоставленные Подрядчиком и/или Заказчиком материалы и запчасти, а также время, затраченное на выполнение Работ Заказ-наряд является надлежащим документом, подтверждающим факт выполнения Подрядчиком и принятия Заказчиком выполненных Работ».

14.

П.3.8.2. – по тексту Договора

Изложить п.3.8.2. Договора в следующей редакции:

«3.8.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Заказ-Наряда согласно п.3.8.1. Договора Подрядчик обязан составить в двух экземплярах и направить почтой (а также экземпляр электронной почтой или по факсу) в адрес Заказчика Акт выполненных работ, составленный на основании Заказ-наряда и указывающий окончательную стоимость Работ, выполненных Подрядчиком, подлежащую оплате Заказчиком. Вместе с результатом работы и с Актом выполненных работ Подрядчик передает Заказчику информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования в виде Рекомендаций в Заказ-Наряде согласно Приложению №5 к Договору».

15.

П.3.8.3. – по тексту Договора

Изложить п.3.8.3. Договора в следующей редакции:

«3.8.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения оригинала Акта выполненных работ согласно п.3.8.2. Заказчик обязан подписать его и отправить один экземпляр Подрядчику. В случае, если Заказчик не подпишет Акт выполненных работ и не направит его Подрядчику в установленный срок, Акт считается подписанным Заказчиком без замечаний, при этом работы Подрядчика являются выполненными качественно и в срок, о чем Подрядчиком составляется односторонний Акт выполненных работ».

16.

П.3.9. – по тексту договора

Считать п.3.9. Договора пунктом 3.8.4. Договора и изложить его в следующей редакции:

«3.8.4. В случае, если Заказчик заявляет мотивированный отказ от подписания Акта выполненных работ, он обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения Акта выполненных работ, изложить нормативы и основания отказа в подписании акта о несоответствии выполненных работ Подрядчика требованиям Стандартов завода-изготовителя и Руководств по техническому обслуживанию, эксплуатации и ремонту фирм-производителей Оборудования,

и направить Подрядчику по электронной почте или по факсу. В этом случае между сторонами составляется Акт о выявленных несоответствиях и сроках их устранения, который не может быть менее 10 рабочих дней. В дальнейшем приемка выполненных Подрядчиком работ осуществляется в порядке согласно п.п.3.8.1.-.3.8.3. настоящего Договора».

17.

П.4.1. – по тексту Договора

Изложить п.4.1. Договора в следующей редакции:

«4.1. Подрядчик выполняет Работы на специально оборудованной Заказчиком ремонтной площадке по адресу, указанному в Заявке и в объеме и срок, согласованном сторонами согласно Приложению №1 к Договору. Качество Работ определяется в соответствии с Руководствами по техническому обслуживанию, эксплуатации и ремонту фирм-производителей Оборудования».

18.

П.4.3. – по тексту Договора

Пункт 4.3. Договора изложить в следующей редакции:

«4.3. В случае не обеспечения Заказчиком к началу или в процессе выполнения Работ соответствия рабочих мест на ремонтной площадке требованиям эксплуатационной документации завода-изготовителя Оборудования, правилам техники безопасности и требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим условиям проведения Работ, Подрядчик имеет право в одностороннем порядке приостановить выполнение Работ впредь до устранения Заказчиком препятствий для выполнения работ Подрядчиком, уведомив Заказчика в письменном виде с обоснованием причин такого приостановления».

19.

П.4.4. – по тексту Договора

Пункт 4.4. Договора изложить в следующей редакции:

«4.4.Подрядчик обязан направлять Заказчику заявку на предоставление подъемно-транспортного оборудования, за сутки до даты начала выполнения работ. При предоставлении Заказчиком Подрядчику подъемно-транспортного оборудования, необходимого для проведения Работ сервисным персоналом рабочих и специалистов Подрядчика, которые будут выполнять указанные работы, должны иметь при себе удостоверение стропальщика установленного образца, подтверждающие прохождение проверки знаний для работы на таком оборудовании».

20.

П.4.5. Договора – отсутствует

Дополнить Договор пунктом 4.5. следующего содержания:

«4.5. СОГЛАСНО СТ. 719 ГК РФ – «1. Подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по Договору подряда, в частности непредоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению Договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок (статья 328 ГК РФ).

2. Если иное не предусмотрено Договором подряда, Подрядчик при наличии обстоятельств, указанных в пункте 1 статьи 719 ГК РФ, вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков».

21.

П.5.2. – по тексту Договора

П.5.2. Договора изложить в следующей редакции:

«5.2. Заказчик обязан предоставить ремонтную площадку на время выполнения Работ и обеспечить работающей телефонной связью».

22.

П.5.3. – по тексту Договора

П.5.3. Договора изложить в следующей редакции:

«5.3. Обеспечить на территории Заказчика помещение для сервисного персонала Подрядчика и отдельное помещение для хранения материалов и оборудования, которое должно быть изолированным и подлежит закрытию на замок и ежедневному опломбированию».

23.

П.5.4. – по тексту Договора

П.5.4. Договора изложить в следующей редакции:

«5.4. Заказчик обязан обеспечить сервисному персоналу и транспорту Подрядчика доступ на территорию Заказчика для проведения работ по заявке Подрядчика».

24.

П.5.8. – по тексту Договора

П.5.8. Договора изложить в следующей редакции:

«5.8. Заказчик обязан принять Работы в месте выполнения Работ на ремонтной площадке и подписать Заказ-наряд и Акт выполненных работ в порядке и в соответствии с п.п.3.8.1. – 3.8.4. настоящего Договора».

25.

П.5.8. – по тексту Договора

П.5.9. Договора изложить в следующей редакции:

«5.9. Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).

Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от Договора подряда или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок по их обнаружении.

Заказчик обязан предъявить требования об устранении недостатков или соразмерного уменьшения цены выполненных Работ до подписания Заказа-наряда. Заказчик имеет право устранять выявленные недостатки в выполненных работах Подрядчика только на основании подписанного двухстороннего Акта о выявленных несоответствиях согласно п.3.8.4. Договора самостоятельно или поручить их устранение третьим лицам, не являющимся сторонами настоящего Договора, только при наличии письменного согласия с Подрядчиком».

26.

П.5.10.3. – по тексту Договора

П.5.10.3 Договора изложить в следующей редакции:

«5.10.3.До приезда представителя Подрядчика Заказчик не должен производить разборки Оборудования/части Оборудования или агрегата в целом или отдельных его узлов, а также производить замену рабочих жидкостей, либо производить какие-либо другие манипуляции с этим Оборудованием, обеспечить его изолированное месторасположение без доступа к нему какого-либо своего рабочего персонала либо посторонних лиц».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.